合同是現(xiàn)代社會經(jīng)濟生活中不可或缺的法律工具。合同的條款應當符合法律法規(guī)的要求,不能違反公序良俗和社會公共利益。以下是一些常見的合同范文,供大家參考和借鑒。
如何寫土建施工合同模板匯總篇一
建設單位:(甲方)。
施工單位:(乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關規(guī)定,雙方就完成邊坡支護項目施工有關各項事宜,甲乙雙方本著友好合作與互惠、互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程名稱:
1.2工程項目:
1.3工程地點:
1.5工程質量:
1.4工程量:
第二條承包方式包工包料。
第三條承包范圍:
第四條工程工期。
4.1有效工期總天數(shù)為天,本合同工程定于年月日開工,于年月日竣工。如不能按期開工,工期以實際開工之日起計算。
4.2乙方按合同工期每提前竣工一天,甲方應支付乙方的獎勵金額為元;乙方按合同工期每延期一天,乙方應支付甲方的罰款金額為/元。
4.3若由不可抗拒的自然條件(如雨和地下障礙物等因素)影響工程施工,工期可順延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延誤工期,由責任方承擔并按4.2條費用標準向對方支付損失.
第五條工程價款及結算。
5.1工程單位造價:
5.2工程總價款。
1,工程開工乙方機具進場開始施工甲方付工程總款的20%,
2,施工中至施工完成甲方按形象進度付工程總款的70%,
3,工程基礎回填土完成甲方付工程總款10%。
4,結算:最終結算以現(xiàn)場實際完成并經(jīng)甲方現(xiàn)場負責人簽證的工程量做為依據(jù).若由于設計變更,施工超出合同規(guī)定的承包范圍,可按甲方提供的設計變更和洽商做為結算依據(jù),本工程價款包含稅金。
第六條甲方責任與義務。
6.1負責現(xiàn)場的“三通一平”工作,確保施工正常用水用電和道路暢通。如現(xiàn)場提供電壓不能保證乙方設備正常工作,應及時為乙方租用柴油發(fā)電機,費用由甲方負責。
6.2負責辦理工程開工、環(huán)保等手續(xù),向乙方提供施工現(xiàn)場工程地質和地下管網(wǎng)線資料,負責場地地下障礙物的清除及其承擔所發(fā)生的費用。如因甲方未能提供有關地下管線,而造成的施工打斷地下管線的責任和費用由甲方承擔。
6.3負責向乙方提供地質勘察報告及施工圖紙。
6.4負責采購工程施工所需的工程材料,并提供產(chǎn)品合格證明,如與設計和規(guī)范要求不符的材料,需重新采購符合要求的材料,發(fā)生的費用自負。
6.5負責建筑物地基處理場地軸線、輪廓線(含承臺邊界線)的測量放線工作,將控制點與場地標高位置以書面形式提交給乙方,并現(xiàn)場交驗。
6.6對工程質量進行監(jiān)督檢查,協(xié)助乙方及時解決施工中出現(xiàn)的難題。
6.7按照合同要求及時向乙方撥付工程款。
6.8負責施工現(xiàn)場擾民和民擾的處理,協(xié)助乙方解決住宿問題。
6.9負責補償因甲方原因的設計變更給乙方造成的停工、窩工期內的人員工資及機械臺班費,按每天/元計算。
第七條乙方責任與義務。
7.2派齊工地各類管理人員按施工組織設計及有關規(guī)范組織施工,保證施工質量,如檢驗出現(xiàn)質量問題應積極采取補救措施,費用自負。
7.3工程完工經(jīng)甲方驗收合格和甲方按合同撥付工程款后及時向甲方提供工程施工資料。
7.4對施工安全負全部責任,由此造成的`工程施工和人工傷亡等事故獨立承擔責任,一切損失全部由乙方負責。若由甲方原因造成乙方施工和人工傷亡事故,責任由甲方承擔,并承擔其費用。
7.5做到施工現(xiàn)場的文明施工與衛(wèi)生整潔,承擔違犯有關規(guī)定的罰款。
7.6保證工程工期,因自身原因延誤工期時工期不得順延。
第八條爭議。
8.1甲、乙雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的,可采取下列一種方式解決。
第一種爭議解決方式:向/仲裁委員會申請仲裁。
第二種爭議解決方式:向濰城區(qū)人民法院起訴。
雙方約定按第二種爭議解決方式解決。
第九條違約。
9.1甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內容履行自己的各項義務及發(fā)生使合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
10.1本合同共四份,雙方各保存二份,具有同等法律效力。
第十一條補充條款如下:/。
第十二條合同生效與終止。
12.1本合同自簽定之日起生效。
12.2工程完工經(jīng)檢測合格并結算余款付清后,本合同即告終止。
第十三條未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
如何寫土建施工合同模板匯總篇二
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
為了甲、乙雙方更好履行合同條款,依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),本著平等互利的原則,結合本工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成以下合同條款:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍及詳細部位:
本工程按甲方提供的施工圖紙全部基礎土建、隱秘設施及護欄走道板的施工。(包括拆除、打樁、回填、清理、三通一平、主體工程、施工報建手續(xù))。
本工程在承包范圍內以包工包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內運輸、包工程驗收質量達到甲方檢驗標準及竣工驗收合格、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
承包總價格為:380,000.00元(大寫:_______萬元整)。
承包價說明:
1、包材料使用的定額損耗率;
2、包基礎施工前的施工準備、配合工作,如施工放線等工作;
3、甲方增派雜工幫助乙方清理場地、搬運材料等人工費在乙方工程款中扣除;
4、甲方增派機械協(xié)助乙方進行工程施工,人工費在乙方工程款中扣除。
3、待整個工程項目驗收合格并辦理結算手續(xù)后支付剩余。
4、支付方式:付款時采用支票或現(xiàn)金。
1、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,總工期歷時25天,開工時間_______年4月1日,竣工時間_______年4月25日。
2、因不可抗拒的客觀情況影響工程進度的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,工期可相應順延。
3、乙方應在簽訂合同后2日內,提供本項目的施工進度表及施工組織計劃。
4、按施工進度表每個分項工程計劃最終完成時間每拖延1天,對乙方處以違約金100元,累計并罰,竣工每遲延一天,甲方對乙方處以合同總價5‰違約金,按雙方確認進度計劃延誤合計超過5天的,甲方有權通知乙方解除本合同,有關責任由乙方承擔。
5、若乙方工程工期明顯與控制點不符,甲方可要求乙方趕工,若乙方在收到甲方通知后3天內無明顯改進,或乙方無能力承擔工程任務,甲方有權增派或改派其它施工單位,由此增加的承包價差由乙方承擔,在乙方工程款中扣除,且乙方承擔甲方的工期損失。
6、如遇下述情況:
a)甲方、建設單位重大設計變更影響;
b)不可抗力嚴重影響施工;
c)其他;
由乙方向甲方在24小時內辦理延期簽證。
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明,施工方案,設計變更,技術交底,現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范,作為檢查、抽檢或驗收的依據(jù)和標準。
3、澆筑砼墊層時,乙方必須先派人現(xiàn)場設置標高控制點,否則甲方現(xiàn)場施工員有權按每工日200元另派工人設置標高控制點,派工費用由乙方負責,砼墊層平整度必須控制在+2cm之內,否則由乙方承擔所有材料、人工損失。
4、乙方應提前4小時通知甲方辦理隱蔽工程、中間工程的.檢查和驗收手續(xù),未經(jīng)驗收乙方擅自進入下一道工序施工的,該分項工程不予結算;因此給甲方造成損失或構成違約行為的,乙方應承擔相應責任。
5、分項工程施工完畢之后,乙方必須先進行自檢,合格方能報甲方驗收。甲方第一次驗收不合格,對乙處以500元違約金,可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經(jīng)甲方第二次驗收仍不合格的,甲方有權通知乙方解除本合同,對乙方按已完工合格工程的70%結算,并限期辦理有關退場手續(xù)。
6、工程質量要求達到甲方檢驗的“優(yōu)良”標準,若工程質量評定為“合格”,則按合同總價的95%結算。
乙方的施工管理應實行定員、定崗制度,按工作量、工期進行定員、按建筑物部位進行定崗。詳細的施工小組人員名單在開工前必須書面報甲方,如不按此要求執(zhí)行,甲方對乙方處以承包產(chǎn)值5%的違約金。
乙方按甲方要求定員定崗,如隨意調換工人充數(shù),每次處以違約金60元/人。
(一)甲方職責:
1、甲方工作人員不得向乙方索取或收受乙方物質或非物質利益,不得刁難乙方,甲方財務員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員不得私自與乙方工作人員接觸,不得收受乙方工作人員給予的金錢以及其他財物,不得接受乙方工作人員的請客進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動,以及其他變相的受賄行為;甲方工作人員出現(xiàn)索賄行為的,乙方應及時向甲方監(jiān)事會投訴。
2、進場前五天,甲方必須向乙方簽發(fā)施工隊伍進場通知書,乙方憑進場通知書辦理進退場手續(xù)及完工結算手續(xù)。
3、乙方進場時,甲方書面就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
4、提供施工圖一份。
5、甲方無償提供施工場地、生活場地。
6、甲方提供總水、電接駁點和各施工結構層的水、電接駁點各一個,其它部位用水由乙方自行接通。
7、甲方指派代表,對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續(xù)等。
(二)乙方職責:
1、乙方不得對甲方工作人員給予物質利益或非物質利益,乙方工作人員不得私自接觸甲方財務人員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員,不得對其以各種名義給予金錢以及其他財物,不得與甲方有關人員進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動,以及其他變相行賄行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方對乙方處以合同總價5%的違約金,工程款不予結算,給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方有權繼續(xù)追索,構成犯罪的,移交司法機關追究刑事責任。
2、乙方隊伍進場時,提供“三證”(身份證、流動人口計劃生育證、勞務證),須按當?shù)卣鈦砣丝诘挠嘘P管理規(guī)定,申報辦理相關手續(xù),如不辦理,發(fā)生的一切責任由乙方承擔。
3、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員,否則發(fā)生一切責任,由乙方自行承擔。
4、乙方自帶施工工具和用具,工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
5、乙方如需到甲方倉庫領用由甲方提供的材料,按甲方材料購進價在乙方工程款中扣除。
6、乙方應遵循甲方公司《成品保護的有關規(guī)定》,加強施工人員的成品保護教育,不得在結構物上隨意鉆打、剔槽、拆除結構物,否則甲方有權按規(guī)定從乙方工程款中扣除罰款。
7、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人,否則,甲方有權解除合同,乙方向甲方支付合同總價5%的違約金,給甲方造成損失的,承擔賠償責任。
8、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產(chǎn)和生活設施)。
9、乙方新工人進場,必須于二天之內帶齊新工人身份證原件到甲方項目部辦理登記。
10、乙方工人必須持證上崗,如有發(fā)現(xiàn)無證上崗,每人每次處以違約金200—300元;造成嚴重安全事故的由乙方承擔一切責任,甲方不承擔任何責任或義務。乙方工人必須按規(guī)定戴好安全帽,甲方不定期抽查,有不戴安全帽者,按人/次罰款200元。
11、嚴禁乙方工人在工地打架、偷竊、鬧事、破壞公司財產(chǎn),如有發(fā)生,雙方均處1000—20xx元違約金,情節(jié)嚴重者報送公安機關處理;乙方工人必須留宿工地,工地不得留宿外來人員,違者處以違約金每人每晚200元,因此而造成治安問題的,由乙方承擔一切責任,甲方不承擔任何責任或義務。
12、在執(zhí)行合同期間,乙方對所有發(fā)生工程量簽證依據(jù)的數(shù)量、承包范圍、工作內容必須屬實,如發(fā)現(xiàn)簽證單內容有虛假記錄、串謀作弊等行為,則按分項工程價款的100%進行處罰。甲方有權終止合同,責令乙方退場,另選施工班組。情節(jié)嚴重者,送司法機關追究刑事責任。
13、乙方委派的現(xiàn)場管理代表,需持有與工程相適應的資格證書,負責履行本合同工程施工期間的施工質量、安全等相關事宜。
15、乙方中途退場,乙方結算的工程量及結算總價以甲方項目部驗收簽證結算為準;若乙方有異議,可書面要求甲方審定,審定結果作為乙方結算的最終依據(jù)。
1、人員進場必須做好安全教育工作,及時做好書面安全交底及安全措施工作,嚴格按照現(xiàn)行有關安全操作規(guī)程施工,執(zhí)行公司和工地有關安全生產(chǎn)制度(處罰標準),用電機具要專人管理專人操作,若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現(xiàn)場乙方必須有專人負責安全管理和監(jiān)控工作,及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承擔全部責任,甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償,應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償,乙方應保證并持續(xù)保證甲方不負任何責任。
5、嚴禁乙方工人私自接電線、插座、電爐;開水龍頭不關者,發(fā)現(xiàn)每人次處以違約金200元整,從工程款中扣除。
6、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
7、特殊工種施工人員必須持有效證件上崗,如電焊工等。
8、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的損害,由乙方承擔一切責任。
因本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
本工程竣工后一年內屬乙方保修期,保修期間如屬乙方質量問題由乙方負責保修。因不可抗拒或自然災害原因或甲方使用不當造成的問題不屬乙方保修范圍。
a)施工過程中如發(fā)現(xiàn)與本合同未提及的事項,雙方另行協(xié)商;
b)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效,保修期滿并結清余款后自行終止;
c)本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
如何寫土建施工合同模板匯總篇三
發(fā)包人(全稱):_________________(簡稱發(fā)包人)。
承包人(全稱):_________________(簡稱承包人)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:______________二期項目。
工程地點:_________________86號。
工程內容:_________________廠房及倉庫。
工程立項批準文號:_________________。
資金來源:自籌。
二、工程承包范圍承包范圍:_________________施工圖內除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供)。
三、合同工期開工日期:_________________計劃_______年_______月_______日(實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達開工令為準)
四、質量標準。
工程質量標準:_________________合格(其中主體為優(yōu)質結構)。
五、合同價款金額(大寫):_________________預算價約計萬元。
六、組成合同文件本合同文件包括:_________________。
1.本合同協(xié)議書;。
2.本合同專用條款;。
3.本合同通用條款;。
4.標準、規(guī)范及有關技術文件;。
5.圖紙;。
6.確定基準價款和材料供應數(shù)量的工程預算書;雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任,具體內容詳見“附件1”。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。
十、合同生效。
甲方:
乙方:
合同訂立時間:__________年_____月__________日。
合同訂立地點:_________________。
本土建工程施工合同合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包單位:(甲方)。
承包單位:(乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,明確甲乙雙方的權利、責任和義務,經(jīng)充分協(xié)商,雙方達成如下共識:
1.第一條工程概況。
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程內容:
4.承包方式:包施工包檢測(檢測項目:
5..施工期限:準)。
6.工程質量等級:
7.第二條工程價款及取費依據(jù)。
1.工程單價:
2.工程總價:
第三條甲方責任。
1.辦理正式工程和臨時設施范圍的土地征用,施工許可證等手續(xù)。
2.負責施工現(xiàn)場的“三通一平”工作,即水通、路通、電通、場地平整,保證能通行60噸拖掛車,清除地上及地下障礙物,具備乙方施工條件,提供地下管網(wǎng)資料。
3.提供樁位平面圖和施工圖,負責建筑物定位,提供工程地質資料和建筑水準點與坐標控制點。
4.開工前組織乙方和設計單位及相關人員進行設計交底和圖紙會審,提供乙方施工所需的相關資料。
5.對工程質量、工程進度進行監(jiān)督并辦理單據(jù)簽證手續(xù)。
6.在施工過程中遇到施工現(xiàn)場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工,應及時協(xié)調解決,并承擔其費用。
7.工程中途由于供樁不及時等甲方原因造成停工的,甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算,機械臺班停工費每天_天。甲方不按合同規(guī)定及時付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付應付工程款的萬分之五的違約金,逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付應付工程款項,乙方有權提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。
8.接到乙方完工并檢測合格材料三天內組織竣工驗收工作,辦理驗收簽證手續(xù)。工程竣工驗收合格后甲乙雙方結算完畢,應按合同約定付清工程款。如不能按時付款時,甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的違約金,逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付工程款項,乙方有權通過法律途徑解決,甲方承擔由此給乙方造成的損失。
第四條乙方責任。
1.根據(jù)圖紙要求,設計施工方案。按照甲方提供的數(shù)據(jù)和軸線,施放樁位,并于現(xiàn)場確立定位軸線及標高等的固定標志,做為復查驗收的依據(jù)。
2.依照設計圖紙的技術要求組織施工,保質、保量、保工期(施工期間如發(fā)生不可抗力的自然災害等因素,工期相應順延)完成任務,做到文明施工,安全生產(chǎn),場地整潔,負責現(xiàn)場安全。
3.及時向甲方提供施工報表及有關資料,反應施工問題,接受甲方監(jiān)督。
4.屬于乙方責任的工程質量問題,負責無償修理或承擔相關責任。
5.工程進行中如因乙方原因未能按合同規(guī)定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。
6.第五條工程變更及施工簽證。
1.施工過程中由于設計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構筑物等無法施工,所發(fā)生的停工、窩工、返工和相應損失,雙方應及時辦理簽證,并承擔相應的費用。
2.因甲方未按合同第三條完成應承擔的工作,給乙方造成的經(jīng)濟損失,由甲方7天內解決有關手續(xù),繼續(xù)施工,否則超過7天甲方承擔現(xiàn)場施工人員的工資和機械費用,工期順延。
3.施工中發(fā)生的工程內容之外的工作量,可由甲方委托乙方承辦,并經(jīng)雙方簽證列入工程決算。
第六條工程竣工結算。
2.50%的工程款,乙方施工完成一棟樓,甲方付給乙方該棟樓施工費的清。
3.工程結束后非乙方原因在15天內甲方仍未搞好竣工驗收工作,則視為竣工驗收合格。
4.第七條工程質量及驗收。
1、gb50202-_(建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范)及經(jīng)甲方審定的乙方施工設計,為雙方驗收工程的依據(jù)。
2、全部工程完工并檢測合格結束后,乙方于三日內整理好全部資料報甲方現(xiàn)場驗收,甲方須按時參加;如甲方不能按時參加,則應通知乙方并承認乙方專職質檢員的驗收結果,并辦理簽證驗收。
3、工程驗收后,乙方交甲方如下材料:
1.(1)材料試驗記錄。
2.(2)樁位竣工平面圖。
3.(3)工程設計變更及現(xiàn)場簽證記錄。
5.第八條物資供應。
本工程所使用的施工材料由乙方供應,必須確保材料合格,符合有關質量標準和要求。
第九條設計變更。
施工圖修改和變更,須經(jīng)設計單位及雙方代表簽字方可有效。
第十條由于非乙方的原因,停工、停建或遷址,甲方必須據(jù)實結算,于本合同承包內容完工后十日付清工程款,并賠償乙方相關費用。
第十一條本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具備同樣法律效益。
第十二條爭義的解決方式。
如雙方就本合同發(fā)生爭議,雙方協(xié)商不成的,可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本合同自簽訂之日起生效,工程款結清后自動失效。
第十四條備注:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
如何寫土建施工合同模板匯總篇四
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本工程由乙方負責為甲方進行泰和·福地水岸項目園林綠化工程施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則和保證工程順利進行,特簽訂此合同以共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱:泰和·福地水岸項目園林綠化工程。
2、工程地點:保定市三豐東路泰和、福地水岸小區(qū)內。
3、施工范圍:瀝青路面及園路鋪裝及室外照明工程,具體范圍以中標清單及甲乙雙方確定的施工圖范圍為準。
二、工程內容和承包方式。
1、工程內容包括:土方整理、瀝青路面及園路鋪裝及室外照明等工程。
2、承包方式:采用大包干式承包。即包工、包料、包質量、包驗收合格、包安全、包工期。
3、乙方所使用的材料、數(shù)量、規(guī)格以配置方案以工程清單及圖紙要求為準。
三、工程造價。
1、本工程中標總價為3801862元(大寫:叁佰捌拾萬壹仟捌佰陸拾貳元)。
2、工程價款調整:依據(jù)工程量清單、圖紙、暫估價材料認價單雙方確認的工程變更資料,執(zhí)行河北20xx年相關定額及其他相關文件。
四、付款方式。
1、工程施工按月進度完成后,甲方支付當期所完工程量的80%工程款,每期付工程款乙方需提供正式發(fā)票。
2、工程完工后一周(七天)內組織竣工驗收,驗收合格后七日內甲方支付總工程量的95%工程款。同時進入質保期(一年)。
3、待質保期滿,無質量問題,甲方支付尾款5%,合同終止。
五、工期。
1、本工程總工期為180日歷天。
2、開工日期為20xx年月日。
3、竣工日期為20xx年月日。
如遇以下情況,工期相應順延。
1、開工前甲方不能按時提供施工場地,清理障礙,接通水電。
2、甲方原因或設計變更。
3、甲方應付款項不能按合同約定的期限支付。
本工程施工質量要求達到國家有關規(guī)范合格標準。
七、雙方責任。
甲方責任。
1、負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證。
2、組織工程施工并按合同規(guī)定辦理結算。
3、為確保工程進度,應及時按合同約定付款。
乙方責任。
1、按圖紙及有關技術規(guī)范進行施工。
2、按圖紙施工規(guī)范保質、保量,安全完成施工任務。在甲方驗收合格后12個月內為質保期。
3、保證工程進度,嚴格按約定工期完工,如未按期完工,每拖延一天乙方需向甲方支付合同總價的2‰的違約金。
八、其他。
1、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
2、因不可抗力或第三方的原因造成合同無法履行,由雙方協(xié)商解決。
3、本合同雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同一式陸份,具有同等效力,并自簽訂之日起執(zhí)行。
建設單位蓋章(章):施工單位蓋章(章):
法人或法人或。
委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話:
簽約日期:聯(lián)系電話:簽約日期:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
如何寫土建施工合同模板匯總篇五
發(fā)包單位:____________________(以下簡稱甲方)。
承包人:______________________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按________米計算。
1、護坡。
(1)、基底寬________米,厚________米,自下而上慢慢收至高度為________米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標號為____,磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實,并在墻上加適量的漏水管。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定,工程期為____日,暫定于自________年____月____日起至________年____月____日止,具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
1、工程總承包價為________元。
2、上述總承包價為包干價,包含本合同所有工作內容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍墻),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收后付________元,除總金額的百分之五質保金外,剩余部分________付,質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查,處理日常相關事宜,確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的.安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,均由乙方承擔。
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之________的違約金;逾期超過十天,甲方有權單方面解除合同。
本合同于________年____月____日由雙方在____________簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式____份,上方各執(zhí)一份,上交____份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)。
________年____月____日。
如何寫土建施工合同模板匯總篇六
發(fā)包人(全稱)(以下簡稱甲方):
承包人(全稱)(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程事項協(xié)商一致,訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱:
2、工程地點:
1、輕包形式,按圖紙要求施工。
2、承包范圍。
所有材料由甲方負責、工具類全部由乙方負責,將未完成的強弱電、消防、通風等(所有電的施工),按圖紙要求施工,直至完工驗收合格為止。
1、按圖紙要求。
2、工程價款。
總價款為壹拾萬元正(100000.00)。
開工日期___年3月15日竣工日期___年5月15日合同工
期總天數(shù)天。期間如遇不可抗力因素的影響,經(jīng)甲方和監(jiān)理簽字認可后,工期可相應順延。
簽訂合同工人進場后,甲方預付生活費伍仟元(5000.00),施工中每完成一層付工資款壹萬貳仟元(大樓共計六層),剩余部分待工程竣工驗收合格后一次性付清。
1、乙方在收到甲方正式施工圖紙后三日內向甲方提交施工方案,甲方對乙方的施工組織方案進行核準審查,安排圖紙技術交底。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監(jiān)理對工程進度的監(jiān)督、檢查,工程實際進度與計劃不符合時,甲方、監(jiān)理有權限期改進,乙方應按甲方、監(jiān)理的要求提出整改措施報甲方、監(jiān)理審批后執(zhí)行,期間趕工費用由乙方自理。
1、乙方必須嚴格執(zhí)行有關安全操作管理規(guī)范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工,否則后果自負。
3、特殊工程需要持有勞動部門核發(fā)的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發(fā)生的工傷事故或其他內部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經(jīng)濟責任。工期不得順延。
5、乙方應按當?shù)卣嘘P部門規(guī)定進行施工場地標準化管理,
因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
6、乙方應優(yōu)先發(fā)放施工人員工資,不得拖欠,并處理好勞資糾紛及相關問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成不良影響,否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、支付違約金等措施。
1、甲方必須遵守合同付款方式。
2、甲方為乙方勞務工人提供住宿。
3、如甲方原因造成停工,甲方負責支付乙方的機械設備租賃費(按市場價計算)工期順延。
1、按約定保質保量的完成施工任務,符合工期及質量要求。
2、必須服從甲方現(xiàn)場管理,遵守法律及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度,維護甲方名譽,如發(fā)生有故意損害甲方聲譽,嚴重違反紀律,違反協(xié)議的行為,甲方有權要求乙方賠償經(jīng)濟損失或承擔違約責任,直至終止合同。
3、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權責令其退場,一切后果由乙方承擔。
4、本工程的質保期一年,質保期內若發(fā)生質量問題,乙方應在接到甲方電話或書面通知日內進場維修,日內維修完畢,否則維修費從質保金中扣減,不足部分,乙方應予賠償。質保期滿,如無質量問題,質保金退還乙方,不計利息。
5、乙方應按照相關規(guī)定,主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。
6、乙方必須保護好已鋪好的地板磚等,如有損壞,由乙方全部負責。
1、雙方應嚴格遵守協(xié)議,如有違反,按本協(xié)議相關約定承擔違約責任。
2、甲方如遲延付工程款,應承擔應付款部分的銀行貸款利息。
3、乙方如延誤工期,乙方應承擔對甲方造成的經(jīng)濟損失。
1、雙方在本協(xié)議中未約定的,按國家法律規(guī)定執(zhí)行。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,本協(xié)議一經(jīng)簽字,雙方應嚴格遵守,如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
3、本協(xié)議一共四頁一式份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
發(fā)包人:
承包人:
如何寫土建施工合同模板匯總篇七
甲方:
乙方:
按照安全施工管理規(guī)定的要求,全面安全的完成變電站大修工程土建施工工程,為明確雙方安全責任,確保安全施工,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議。
一、協(xié)議適用于______________大修工程。
二、甲方:__________公司。
乙方:______________建筑安裝工程有限公司。
三、甲方的安全責任。
1.甲方有權檢查、監(jiān)督現(xiàn)場施工工藝、安全措施,對違章作業(yè)提出批評,情節(jié)嚴重者,甲方有權停止施工,并處以罰款。
2.甲方變電站應在施工前與施工單位交待施工安全注意事項,并督促乙方嚴格執(zhí)行。
3.甲方變電站配合施工乙方做好安全措施。
四、乙方的的安全責任。
1.乙方施工人員在進入施工現(xiàn)場前,必須經(jīng)(電力安全工作規(guī)程)考試并合格。
2.施工單位必須有施工方案,并經(jīng)公司安監(jiān)部門批準。
3.現(xiàn)在施工人員必須服從現(xiàn)場工作負責人的指揮,認真執(zhí)行(電力安全工作規(guī)程)和有關安全生產(chǎn)、施工管理規(guī)章制度,嚴禁施工人員亂的亂碰運行設備。
4.施工單位應嚴格執(zhí)行變電站施工安全措施,乙方在施工中如發(fā)生事故時,應積極搶救并及時通知甲方有關部門,若事故是乙方責任引發(fā)的,其后果自負。
5.施工單位在開工前必須進行安全交底,對施工機械、工具及安全設施進行檢查,確保符合安全規(guī)定和使用安全。
6.施工單位應在變電站負責人與工作負責人(監(jiān)護人)確定的工作范圍內工作,不得擅自擴大施工范圍,防止因施工范圍過大而造成監(jiān)護不到位。
甲方代表(簽字)_________。
乙方代表(簽字)_________。
如何寫土建施工合同模板匯總篇八
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、甲方工作:
1、消除施工現(xiàn)場一切障礙物,使施工場地平整,樁基施工過程中發(fā)現(xiàn)有以上事項遺留問題,應負責處理并承擔一切費用。
2、開工前將水源、電源接通到施工現(xiàn)場內,并保證在施工中全天(24小時)供電、供水。因停電、停水需租用機械等的費用,應由甲方全部承擔。
3、在施工過程中遇有施工場地周圍的居民阻撓施工,應及時協(xié)調解決,并承擔其費用。
4、開工前應備全乙方在施工中所需要一切材料。
5、開工前應提供樁基平面圖以及樁徑尺寸。
6、工程中途停建、緩建應采取措施彌補或減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、機械搬運等實際費用。
二、乙方工作:
1、組織人員做好各項施工準備工作。
2、按照甲方提供的樁基平面圖以及樁徑尺寸,嚴格按照施工圖紙和有關操作規(guī)程進行施工,確保工程質量,抓好文明安全施工。如出現(xiàn)工程質量問題,要返工重新施工的情況下,乙方要負責所有材料和工費。
3、施工中如因乙方原因發(fā)生工傷事故,由乙方承擔經(jīng)濟損失和一切責任。乙方必須提供操作工人的工傷事故保險單,如發(fā)現(xiàn)工傷事故保險金額不足或未保,賠償金由乙方全部負責。
三、合同價款和工程款支付:
1、合同價款根據(jù)雙方達成的工程單價______________。
2、工程款支付由工程完成進度在_______%以內,甲方應按全額撥付工程款_______%,工程尾款留_______%待工程竣工(樁頭)驗收后付清。
四、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
如何寫土建施工合同模板匯總篇九
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī),為確保工程質量完成施工任務,明確雙方責任,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特定立本合同。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:土建。
4、建筑面積:二號廠房面積約為平方米,三號廠房面積約為平方米,結算時以實際完成量為準。
1、包工包料,乙方負責采購施工所需的建筑材料、施工,并負責所有施工用具設備;。
2、施工費用:依據(jù)定額計算工程單價,二號廠房單價為元/平方米,三號廠房單價為元/平方米,二號三號總造價約為萬元,以上工程以實際完成面積結算(不含稅)。
3、乙方在施工時出現(xiàn)工程增減時,甲、乙雙方共同協(xié)商,待完工后一并納入結算。
4、在施工過程中,乙方必須聽從甲方提出的意見建議,甲方在不影響施工的前提下可隨時對工程進行檢查監(jiān)督,因質量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔。
1、自合同簽訂天。
2、在保證工程質量的前提下,因下雨和不可抗力原因交工日期可順延,若因乙方人為原因工期延時,甲方有權按元/日從應付款中扣除。
1、整個工程按甲方要求按質、按量完成,并達到合格。
2、乙方未按甲方要求,質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
1、合同簽定的,乙方應積極組織施工人員進行施工,樁基礎工程完工后,甲方付給乙方30%工程款;基礎到正負零付30%;工程竣工驗收合格付30%;剩余10%作為工程保修金,自工程竣工驗收交付甲方使用時起,乙方保修為一年,無質量問題,到期一次性付清質量保證金。保修期內如出現(xiàn)質量問題,乙方應及時進行處理,否則甲方有權自行維修,人工及材料費從保修金中扣除。
2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。
施工所需的`材料由甲方現(xiàn)場確認質量后才能用于施工,否則造成的損失由乙方自行承擔。
工程質量必須達到合同所定的標準及規(guī)范要求。工程竣工30日內,因甲方原因未進行驗收視為本工程已經(jīng)驗收合格。
1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用電,用水安全,高空作業(yè)必須系好安全帶,做到安全施工,文明施工,杜絕一切不安全事故,倘若發(fā)生傷、亡等一切安全事故,由乙方全部自己負責,甲方不承擔任何責任。
2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
3、該合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
甲方:乙方:
年月日年月日。
如何寫土建施工合同模板匯總篇十
發(fā)包單位(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,簽定本合同。
第一條神話ktv整個土建工程承包給乙方,包工施工(樓梯及一樓線交板包工包材)??偝邪鼉r為:。
第二條工程工期為天,自年月日起至年月日止。(備注:二樓土建為天,負一樓及一樓共天。)。
第三條施工安全。承包人應嚴格遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,組織施工。凡在施工過程中造成事故及發(fā)生的費用,均由乙方負責。
第四條甲方在施工過程中應協(xié)調施工現(xiàn)場的'臨時用水、用電等相關事宜。
第五條工期完工后,如甲方驗收不合格,乙方應無償返工。
第六條本合同于年月日由雙方簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包單位(甲方):電話:
承包人(乙方):電話:
如何寫土建施工合同模板匯總篇十一
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
為了甲、乙雙方更好履行合同條款,依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),本著平等互利的原則,結合本工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成以下合同條款:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍及詳細部位:
本工程按甲方提供的施工圖紙全部基礎土建、隱秘設施及護欄走道板的施工。(包括拆除、打樁、回填、清理、三通一平、主體工程、施工報建手續(xù))。
本工程在承包范圍內以包工包料、包材料損耗、包臨設、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內運輸、包工程驗收質量達到甲方檢驗標準及竣工驗收合格、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內、包物價上漲的形式由乙方承包。
承包總價格為:380,000.00元(大寫:_______萬元整)。
承包價說明:
1、包材料使用的定額損耗率;
2、包基礎施工前的施工準備、配合工作,如施工放線等工作;
3、甲方增派雜工幫助乙方清理場地、搬運材料等人工費在乙方工程款中扣除;
4、甲方增派機械協(xié)助乙方進行工程施工,人工費在乙方工程款中扣除。
3、待整個工程項目驗收合格并辦理結算手續(xù)后支付剩余。
4、支付方式:付款時采用支票或現(xiàn)金。
1、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,總工期歷時25天,開工時間_______年4月1日,竣工時間_______年4月25日。
2、因不可抗拒的客觀情況影響工程進度的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,工期可相應順延。
3、乙方應在簽訂合同后2日內,提供本項目的施工進度表及施工組織計劃。
4、按施工進度表每個分項工程計劃最終完成時間每拖延1天,對乙方處以違約金100元,累計并罰,竣工每遲延一天,甲方對乙方處以合同總價5‰違約金,按雙方確認進度計劃延誤合計超過5天的,甲方有權通知乙方解除本合同,有關責任由乙方承擔。
5、若乙方工程工期明顯與控制點不符,甲方可要求乙方趕工,若乙方在收到甲方通知后3天內無明顯改進,或乙方無能力承擔工程任務,甲方有權增派或改派其它施工單位,由此增加的承包價差由乙方承擔,在乙方工程款中扣除,且乙方承擔甲方的工期損失。
6、如遇下述情況:
a)甲方、建設單位重大設計變更影響;
b)不可抗力嚴重影響施工;
c)其他;
由乙方向甲方在24小時內辦理延期簽證。
1、乙方承包施工的工程質量以甲、乙雙方確認的施工圖紙及說明,施工方案,設計變更,技術交底,現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范,作為檢查、抽檢或驗收的依據(jù)和標準。
3、澆筑砼墊層時,乙方必須先派人現(xiàn)場設置標高控制點,否則甲方現(xiàn)場施工員有權按每工日200元另派工人設置標高控制點,派工費用由乙方負責,砼墊層平整度必須控制在+2cm之內,否則由乙方承擔所有材料、人工損失。
4、乙方應提前4小時通知甲方辦理隱蔽工程、中間工程的檢查和驗收手續(xù),未經(jīng)驗收乙方擅自進入下一道工序施工的,該分項工程不予結算;因此給甲方造成損失或構成違約行為的,乙方應承擔相應責任。
5、分項工程施工完畢之后,乙方必須先進行自檢,合格方能報甲方驗收。甲方第一次驗收不合格,對乙處以500元違約金,可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內整改完畢或雖整改完畢但經(jīng)甲方第二次驗收仍不合格的,甲方有權通知乙方解除本合同,對乙方按已完工合格工程的70%結算,并限期辦理有關退場手續(xù)。
6、工程質量要求達到甲方檢驗的“優(yōu)良”標準,若工程質量評定為“合格”,則按合同總價的95%結算。
乙方的施工管理應實行定員、定崗制度,按工作量、工期進行定員、按建筑物部位進行定崗。詳細的施工小組人員名單在開工前必須書面報甲方,如不按此要求執(zhí)行,甲方對乙方處以承包產(chǎn)值5%的違約金。
乙方按甲方要求定員定崗,如隨意調換工人充數(shù),每次處以違約金60元/人。
(一)甲方職責:
1、甲方工作人員不得向乙方索取或收受乙方物質或非物質利益,不得刁難乙方,甲方財務員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員不得私自與乙方工作人員接觸,不得收受乙方工作人員給予的金錢以及其他財物,不得接受乙方工作人員的請客進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動,以及其他變相的受賄行為;甲方工作人員出現(xiàn)索賄行為的,乙方應及時向甲方監(jiān)事會投訴。
2、進場前五天,甲方必須向乙方簽發(fā)施工隊伍進場通知書,乙方憑進場通知書辦理進退場手續(xù)及完工結算手續(xù)。
3、乙方進場時,甲方書面就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。
4、提供施工圖一份。
5、甲方無償提供施工場地、生活場地。
6、甲方提供總水、電接駁點和各施工結構層的水、電接駁點各一個,其它部位用水由乙方自行接通。
7、甲方指派代表,對工程質量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結算手續(xù)等。
(二)乙方職責:
1、乙方不得對甲方工作人員給予物質利益或非物質利益,乙方工作人員不得私自接觸甲方財務人員、材料員、倉管員、質安員、施工員、預結算員等有關人員,不得對其以各種名義給予金錢以及其他財物,不得與甲方有關人員進行吃、喝、玩、樂等娛樂性活動,以及其他變相行賄行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方對乙方處以合同總價5%的違約金,工程款不予結算,給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方有權繼續(xù)追索,構成犯罪的,移交司法機關追究刑事責任。
2、乙方隊伍進場時,提供“三證”(身份證、流動人口計劃生育證、勞務證),須按當?shù)卣鈦砣丝诘挠嘘P管理規(guī)定,申報辦理相關手續(xù),如不辦理,發(fā)生的一切責任由乙方承擔。
3、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員,否則發(fā)生一切責任,由乙方自行承擔。
4、乙方自帶施工工具和用具,工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內。
5、乙方如需到甲方倉庫領用由甲方提供的材料,按甲方材料購進價在乙方工程款中扣除。
6、乙方應遵循甲方公司《成品保護的有關規(guī)定》,加強施工人員的成品保護教育,不得在結構物上隨意鉆打、剔槽、拆除結構物,否則甲方有權按規(guī)定從乙方工程款中扣除罰款。
7、乙方不得將承包范圍內的工程轉包給他人,否則,甲方有權解除合同,乙方向甲方支付合同總價5%的.違約金,給甲方造成損失的,承擔賠償責任。
8、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產(chǎn)和生活設施)。
9、乙方新工人進場,必須于二天之內帶齊新工人身份證原件到甲方項目部辦理登記。
10、乙方工人必須持證上崗,如有發(fā)現(xiàn)無證上崗,每人每次處以違約金200—300元;造成嚴重安全事故的由乙方承擔一切責任,甲方不承擔任何責任或義務。乙方工人必須按規(guī)定戴好安全帽,甲方不定期抽查,有不戴安全帽者,按人/次罰款200元。
11、嚴禁乙方工人在工地打架、偷竊、鬧事、破壞公司財產(chǎn),如有發(fā)生,雙方均處1000—___元違約金,情節(jié)嚴重者報送公安機關處理;乙方工人必須留宿工地,工地不得留宿外來人員,違者處以違約金每人每晚200元,因此而造成治安問題的,由乙方承擔一切責任,甲方不承擔任何責任或義務。
12、在執(zhí)行合同期間,乙方對所有發(fā)生工程量簽證依據(jù)的數(shù)量、承包范圍、工作內容必須屬實,如發(fā)現(xiàn)簽證單內容有虛假記錄、串謀作弊等行為,則按分項工程價款的100%進行處罰。甲方有權終止合同,責令乙方退場,另選施工班組。情節(jié)嚴重者,送司法機關追究刑事責任。
13、乙方委派的現(xiàn)場管理代表,需持有與工程相適應的資格證書,負責履行本合同工程施工期間的施工質量、安全等相關事宜。
15、乙方中途退場,乙方結算的工程量及結算總價以甲方項目部驗收簽證結算為準;若乙方有異議,可書面要求甲方審定,審定結果作為乙方結算的最終依據(jù)。
1、人員進場必須做好安全教育工作,及時做好書面安全交底及安全措施工作,嚴格按照現(xiàn)行有關安全操作規(guī)程施工,執(zhí)行公司和工地有關安全生產(chǎn)制度(處罰標準),用電機具要專人管理專人操作,若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負責。
2、施工現(xiàn)場乙方必須有專人負責安全管理和監(jiān)控工作,及時做好安全自檢與整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承擔全部責任,甲方一概不負責。
4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償,應由乙方自行負責。對于這類傷害或賠償,乙方應保證并持續(xù)保證甲方不負任何責任。
5、嚴禁乙方工人私自接電線、插座、電爐;開水龍頭不關者,發(fā)現(xiàn)每人次處以違約金200元整,從工程款中扣除。
6、乙方自行負責工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。
7、特殊工種施工人員必須持有效證件上崗,如電焊工等。
8、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的損害,由乙方承擔一切責任。
因本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
本工程竣工后一年內屬乙方保修期,保修期間如屬乙方質量問題由乙方負責保修。因不可抗拒或自然災害原因或甲方使用不當造成的問題不屬乙方保修范圍。
a)施工過程中如發(fā)現(xiàn)與本合同未提及的事項,雙方另行協(xié)商;
b)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效,保修期滿并結清余款后自行終止;
c)本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
如何寫土建施工合同模板匯總篇十二
發(fā)包方(甲方):
勞務分包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、及其它有關法律、行政法規(guī),在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程分包事項協(xié)商一致,達成如下協(xié)議,特訂立本合同。
1、工程概況。
工程名稱:園林景觀工程工程地點:
分包范圍:室外園林景觀土建工程承包形式:包輕工。
2、分包工程工期:___年___月___日至___年___月___日。
3、質量標準。
工程質量:按國家現(xiàn)行的建筑園林工程施工及驗收規(guī)范和建筑工程質量評定標準,工程質量平定標準為合格等級。如果因乙方原因造成工程質量問題,乙方應無條件返工并且承擔相應費用。
4、乙方義務。
4.1乙方應嚴格按照設計施工圖紙、施工驗收規(guī)范及有關技術要求,施工技術交底、施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定標準,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力保證按期交工,加強安全教育,認真執(zhí)行安全技術規(guī)范,嚴格執(zhí)行安全技術規(guī)程,健全安全制度,落實安全措施,確保施工安全,加強現(xiàn)場安全管理,嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做到文明施工,安全生產(chǎn)。
4.2自覺服從并接受建設單位、監(jiān)理單位及甲方人員的管理、監(jiān)督和檢查;隨時接受甲方檢查其施工設備及機械的使用情況,以及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現(xiàn)場其它單位協(xié)調配合,照顧全局。
4.3按照甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具,按甲方標準化工地管理要求設置標牌,搞好生活區(qū)及施工區(qū)域的管理,做好自身責任區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
4.4妥善保管、合理使用甲方提供給乙方的機具、設備、周轉材料等。
4.5乙方必須服從甲方現(xiàn)場管理人員的指令,嚴格遵守施工現(xiàn)場各項規(guī)章制度。
5、安全施工與檢查。
5.1乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準進行施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察,采取必要的安全措施,消除隱患。
5.2甲方應對其在施工現(xiàn)場工作人員進行安全教育,甲方不得要求乙方違反安全管理操作規(guī)程進行施工。
5.3乙方在施工現(xiàn)場內必須佩戴安全帽、安全帶等安全保護用品。
6、工具提供。
6.1甲方向乙方提供施工工具、施工機械、機動翻斗車燃油等,乙方自備手用工具,如:大鏟、皮錘、刨錛等。
6.2甲方向乙方提供住宿、生活用水和用電。
7、工程承包單價、工程量的確認及工程款支付。
7.1本工程項目由甲乙雙方共同商議確定單價。
7.2工程款支付方式:根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,甲方按乙方每月完成的工程量,支付給乙方90%的工程進度款,23號乙方向甲方報量,待乙方工程完工后2周內甲方支付乙方完成工程量的工程款100%。
7.3乙方進場后,甲方按乙方進場人數(shù)支付每人每天15元的生活費。甲方向乙方提供每人每月300元零用錢。此款項拔付工程進度款時扣除。
7.4如果遇到跨年工程,甲方按乙方實際完成的工程量,支付給乙方的工程款達到95%。
7.5乙方不負責施工中因土方塌陷所造成的質量問題。
7.6乙方不向甲方提供發(fā)票。
8.1施工中如發(fā)生對原工作內容進行變更,甲方項目經(jīng)理應及時以書面形式向乙方發(fā)出變更通知,并提供變更的相應圖紙和說明。其產(chǎn)生的費用和工期相應調整。由于甲方原因造成停工的,甲方須安排乙方人員上班,工資根據(jù)零工執(zhí)行。
隱蔽工程驗收合格后方可進行下一道工序。乙方應確保所完成的施工工程質量,隨施工隨驗收檢查,應符合本合同約定的質量標準。
10、施工現(xiàn)場嚴禁帶入回族、彝族等少數(shù)民族施工人員,否則造成的經(jīng)濟賠償及一切后果由乙方全部負責,甲方不負任何責任。
11、合同份數(shù):正本兩份,具有筒等法律效力,甲乙雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包方(甲方):
勞務分包方(乙方):
如何寫土建施工合同模板匯總篇十三
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本工程由乙方負責為甲方進行泰和·福地水岸項目園林綠化工程施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則和保證工程順利進行,特簽訂此合同以共同遵守。
1、工程名稱:泰和·福地水岸項目園林綠化工程。
2、工程地點:保定市三豐東路泰和、福地水岸小區(qū)內。
3、施工范圍:瀝青路面及園路鋪裝及室外照明工程,具體范圍以中標清單及甲乙雙方確定的施工圖范圍為準。
1、工程內容包括:土方整理、瀝青路面及園路鋪裝及室外照明等工程。
2、承包方式:采用大包干式承包。即包工、包料、包質量、包驗收合格、包安全、包工期。
3、乙方所使用的材料、數(shù)量、規(guī)格以配置方案以工程清單及圖紙要求為準。
1、本工程中標總價為3801862元(大寫:叁佰捌拾萬壹仟捌佰陸拾貳元)。
2、工程價款調整:依據(jù)工程量清單、圖紙、暫估價材料認價單雙方確認的工程變更資料,執(zhí)行河北___年相關定額及其他相關文件。
1、工程施工按月進度完成后,甲方支付當期所完工程量的80%工程款,每期付工程款乙方需提供正式發(fā)票。
2、工程完工后一周(七天)內組織竣工驗收,驗收合格后七日內甲方支付總工程量的95%工程款。同時進入質保期(一年)。
3、待質保期滿,無質量問題,甲方支付尾款5%,合同終止。
1、本工程總工期為180日歷天。
2、開工日期為______年___月___日。
3、竣工日期為______年___月___日。
如遇以下情況,工期相應順延。
1、開工前甲方不能按時提供施工場地,清理障礙,接通水電。
2、甲方原因或設計變更。
3、甲方應付款項不能按合同約定的期限支付。
本工程施工質量要求達到國家有關規(guī)范合格標準。
甲方責任。
1、負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證。
2、組織工程施工并按合同規(guī)定辦理結算。
3、為確保工程進度,應及時按合同約定付款。
乙方責任。
1、按圖紙及有關技術規(guī)范進行施工。
2、按圖紙施工規(guī)范保質、保量,安全完成施工任務。在甲方驗收合格后12個月內為質保期。
3、保證工程進度,嚴格按約定工期完工,如未按期完工,每拖延一天乙方需向甲方支付合同總價的2‰的違約金。
1、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
2、因不可抗力或第三方的原因造成合同無法履行,由雙方協(xié)商解決。
3、本合同雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同一式陸份,具有同等效力,并自簽訂之日起執(zhí)行。
建設單位蓋章(章):
施工單位蓋章(章):
您可能關注的文檔
- 中班常規(guī)活動教學反思怎么寫(匯總19篇)
- 最新進群簡單大方自我介紹范本(精選18篇)
- 我的音樂夢集錦(精選14篇)
- 藝術素養(yǎng)的自我評價范文(優(yōu)秀12篇)
- 最新履職擔當心得體會簡短(優(yōu)質15篇)
- 最新家校共建實施方案(優(yōu)秀19篇)
- 2023年實驗室化學品管理制度(大全8篇)
- 最新我喜歡的一種花(優(yōu)質14篇)
- 最新分包單位管理制度(通用17篇)
- 2023年有關人事崗位調整的通知通用(優(yōu)質13篇)
- 探索平面設計師工作總結的重要性(匯總14篇)
- 平面設計師工作總結體會與收獲大全(20篇)
- 平面設計師工作總結的實用指南(熱門18篇)
- 免費個人簡歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個人簡歷電子版免費模板推薦(通用20篇)
- 免費個人簡歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學校貧困補助申請書(通用23篇)
- 學校貧困補助申請書的重要性范文(19篇)
- 學校貧困補助申請書的核心要點(專業(yè)16篇)
- 學校貧困補助申請書的申請流程(熱門18篇)
- 法制教育講座心得體會大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結與計劃(模板18篇)
- 教學秘書的工作總結案例(專業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結與計劃(精選18篇)
- 單位趣味運動會總結(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計劃書的重要性(實用16篇)
- 消防隊月度工作總結報告(熱門18篇)
- 工藝技術員工作總結(專業(yè)18篇)
- 大學學生會秘書處工作總結(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書工作總結(專業(yè)14篇)
相關文檔
-
農(nóng)村
建 牛棚申請書范文格式如 何 寫 申請土 地建 牛棚申請(9篇)43下載數(shù) 715閱讀數(shù) -
渣
土 運輸申請書如 何 寫 渣土 運輸申請書如 何 寫好(3篇)36下載數(shù) 230閱讀數(shù) -
最新申請
土 地建 房子申請書如 何 寫(匯總12篇)27下載數(shù) 493閱讀數(shù) -
最新
土 地建 設違法案例心得體會如 何 寫(大全14篇)27下載數(shù) 184閱讀數(shù) -
最新
土 建 預算員崗位職責如 何 寫(優(yōu)質10篇)19下載數(shù) 875閱讀數(shù) -
租地
建 房協(xié)議書如 何 寫 租土 地建 房屋合同范本(7篇)13下載數(shù) 316閱讀數(shù) -
土 方倒土 場協(xié)議書如 何 寫 倒土 協(xié)議合同(7篇)33下載數(shù) 256閱讀數(shù)