最新工程款還款協(xié)議(優(yōu)質(zhì)16篇)

青春是我們最寶貴的資本，我想我們需要充分利用青春的力量去追逐夢想。怎樣理解一篇文章是每個閱讀者都需掌握的能力，下面我來分享一些提高理解能力的方法。以下是專家對于如何提高工作效率的建議，供大家參考。

工程款還款協(xié)議篇一

地址：______。

乙方：______。

地址：______。

基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達(dá)成本協(xié)議如下：

1、______年______月______日，甲方與乙方就項目簽訂了《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：______），建設(shè)工程總價款為：______人民幣萬元整。該項目已于______年______月______日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算，并簽訂了《工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款萬元整。

2、雙方在此確認(rèn)：______除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。

1、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建設(shè)工程款：

序號：______。

應(yīng)付款金額（元）：______。

付款截止日期：______

備注：______。

2、乙方未按約定支付款項的，只要某一筆存在逾期（無論逾期金額多少），即視為乙方違約，甲方有權(quán)立即要求乙方歸還全部建設(shè)工程款，不再受上述還款計劃的限制。

3、乙方逾期付款的，每逾期一天，應(yīng)按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金，同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。

4、甲方指定收款賬號：______。

開戶行：______。

戶名：______。

5、發(fā)票：乙方付款后，甲方向乙方開具發(fā)票。

1、甲、乙雙方共同確認(rèn)：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。

2、乙方承擔(dān)付款的舉證義務(wù)。

3、乙方未按約定付款的，甲方有權(quán)向公證處申請出具強(qiáng)制執(zhí)行證書，且有權(quán)依據(jù)xxx公證處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。

乙方愿意接受人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行。

1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議后日內(nèi)在公證處辦妥本協(xié)議的強(qiáng)制執(zhí)行公證事宜。

2、雙方應(yīng)根據(jù)公證處的要求，向公證處提供相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)文件，以按本協(xié)議要求辦妥公證事宜。

如公證處要求使用公證的協(xié)議文本的，則雙方應(yīng)在符合本協(xié)議約定的還款總額與還款計劃的前提下，簽署符合公證處要求的協(xié)議及其它文件。

3、辦理公證的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4、因乙方原因未在上述期限內(nèi)辦妥公證手續(xù)的，視為乙方違約。此時甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）乙方應(yīng)向甲方支付違約金______元；

（2）公證是否辦妥不影響本協(xié)議之效力。本協(xié)議約定的欠款金額繼續(xù)有效，且甲方有權(quán)要求乙方立即全部付清，不受本協(xié)議約定的還款計劃的限制。

因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

1、為更好的履行本合同，雙方提供如下聯(lián)系方式：

（1）甲方聯(lián)系方式。

郵寄地址：______。

聯(lián)系人：______。

電話：______。

電子郵箱：______。

（2）乙方聯(lián)系方式。

郵寄地址：______。

聯(lián)系人：______。

電話：______。

電子郵箱：______。

雙方通過上述聯(lián)系方式之任何一種（包括電子郵箱），就本合同有關(guān)事項向?qū)Ψ桨l(fā)送相關(guān)通知等，均視為有效送達(dá)與告知對方，無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達(dá)地址同時作為有效司法送達(dá)地址。

2、本協(xié)議一式四份，協(xié)議各方各執(zhí)一份，另外兩份作公證之用。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。

3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署后即生效。

簽署時間：____________年______月______日。

甲方（蓋章）：______。

聯(lián)系人：______。

聯(lián)系方式：______。

地址：______。

乙方（蓋章）：______。

聯(lián)系人：______。

聯(lián)系方式：______。

地址：______。

工程款還款協(xié)議篇二

甲方(債權(quán)人)：

身份證號碼：

乙方(債務(wù)人)：

法定代表人：

地址：

營業(yè)執(zhí)照注冊號：

丙方(保證人)：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照注冊號：

委托代理人:。

身份證號碼：

丁方(保證人)：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照注冊號：

委托代理人:。

身份證號碼：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方欠甲方借款相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條、甲、乙雙方經(jīng)對帳，確認(rèn)截止年月日乙方尚欠甲方借款人民幣整(小計：元)。

第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務(wù)，為了保證甲方的債權(quán)能早日實現(xiàn)，乙方按如下方式償還：

1、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計：元)。

2、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣壹佰萬元整(小計：元)。

3、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計：元)。

4、乙方于年月日前還清所欠借款人民幣(小計：元)。

5、如果乙方有一期未按上述時間足額給付，則甲方有權(quán)就剩余借款向申請強(qiáng)制執(zhí)行。甲方因主張權(quán)利產(chǎn)生的各項費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等)由乙方承擔(dān)，同時乙方還須向甲方支付所欠借款10%的違約金。

第三條、借款的擔(dān)保。

1、丙方、丁方自愿為本合同項下甲方對乙方的債權(quán)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。乙方如果未能按照本合同的約定向甲方清償債務(wù)，丙方、丁方保證在還款期限屆滿后三個工作日內(nèi)，將乙方所欠款項代為償付給甲方。

2、丙方、丁方代乙方償還甲方給乙方提供的借款后，即成為乙方新的債權(quán)人，甲方對乙方享有的一切權(quán)利隨即轉(zhuǎn)移給丙方、丁方。乙方應(yīng)在丙方、丁方代其償還借款后三日內(nèi)，將所欠借款本息、違約金、代償費(fèi)償還給丙方、丁方。

第四條：爭議解決方式。

本合同在履行中如發(fā)生爭議，可以四方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提請洛陽市仲裁委員會裁決。

：合同的生效。

經(jīng)甲方簽字按指印，乙方、丙方和丁方簽字并蓋章后生效。

：本合同壹式肆份。

：聲明條款。

1、甲、乙、丙、丁四方均已詳細(xì)閱讀本合同所有條款，四方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解，認(rèn)識一致，均無異議。

2、甲、乙、丙、丁有權(quán)簽署本合同。

甲方(債權(quán)人)：乙方(債務(wù)人)：

__年__月__日__年__月__日。

丙方(保證人)丁方(保證人)：

__年__月__日__年__月__日。

合同簽約地點(diǎn)：

工程款還款協(xié)議篇三

原告：xx市xx區(qū)xx機(jī)械有限公司，住所地xxx省xx市xx區(qū)xx號。

法定代表人：唐xx，該公司經(jīng)理。

被告：xx***陶瓷有限公司，住所地xx省xx市xx縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路。

法定代表人：秋xx，該公司經(jīng)理。

訴訟請求：

1、判令被告立即支付原告工程款88萬元。

2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日，共*天，按日萬分之*點(diǎn)一計算，之后的違約金計算到法院判決確定付款日止)。

合計：929896元。

2、本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

事實和理由：

原告、被告經(jīng)友好協(xié)商，被告擬委托原告供應(yīng)設(shè)備，承建一條拋光磚窯爐、干燥生產(chǎn)線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機(jī)械設(shè)備銷售合同》及《滲花拋光磚生產(chǎn)線方案及合同》，合同約定：原告供應(yīng)設(shè)備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產(chǎn)線工程，合同總價600萬元;被告在投產(chǎn)驗收一年內(nèi)分兩次付清合同總價15%的尾款等內(nèi)容。合同簽訂后，原告依約供應(yīng)設(shè)備、進(jìn)場承建窯爐生產(chǎn)線，被告支付了部分設(shè)備、工程款。

*年*月份，原告承建的窯爐生產(chǎn)線安裝完畢，在試產(chǎn)成功后請求被告按合同要求進(jìn)行驗收，不驗收擅自使用的視為原告交付工程無質(zhì)量問題，被告答復(fù)可以驗收。但事后被告未經(jīng)雙方驗收從*年*月開始，擅自使用原告承建的窯爐生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)，時至今日，原告承建的合同項下的窯爐生產(chǎn)線，被告已經(jīng)正常投入使用*年*個月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬元，但被告以種種理由推托。

因此，原告認(rèn)為，雙方簽訂的.合同合法有效，應(yīng)受法律保護(hù)，原告依約履行了合同義務(wù)，被告逾期未支付尾款的行為已經(jīng)構(gòu)成違約，侵害了原告的合法權(quán)益。故，原告現(xiàn)特具狀訴至貴院，望貴院依法判決，判如所請。

此致

焦作市解放區(qū)人民法院。

具狀人：

*年*月*日。

工程款還款協(xié)議篇四

乙方:上?！痢两ㄖこ坦尽?/p>

丙方:江蘇南通××集團(tuán)有限公司。

鑒于:。

1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽光城項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。

2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認(rèn),截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。

3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設(shè)工程分包合同》,由乙方將甲方××陽光城小區(qū)1-8號樓施工工程分包給丙方,現(xiàn)因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬元人民幣整。

甲、乙、丙各方經(jīng)協(xié)商一致,針對三方之間工程款轉(zhuǎn)讓以及支付等事宜達(dá)成如下協(xié)議:。

一、對于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬元,乙方同意甲方僅支付×××萬即可,對于該××××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬元款項。

對于前述×××萬元款項的支付,乙方同意由甲方按本協(xié)議第四條的約定直接支付給丙方。

二、對于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬元在扣除本協(xié)議第一條提及的××××萬元后的剩余款項人民幣×××萬元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬元即可,對于該×××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬元款項。

關(guān)于前述×××萬元款項的.支付方式及時間等由甲、乙雙方另行簽署協(xié)議進(jìn)行約定。

三、甲、乙雙方確認(rèn)甲方應(yīng)支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬元。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方除承擔(dān)本協(xié)議所約定的人民幣×××萬元款項外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對此無異議。

四、乙方所欠丙方的×××萬元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬元的價格結(jié)算。

對于乙方應(yīng)支付給丙方的該×××萬元款項,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協(xié)議約定將該×××萬元款項支付給丙方后,視為甲方已按本協(xié)議第一條約定將×××萬工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬元向甲方主張任何權(quán)利。

五、甲方同意按以下時間向丙方支付該×××萬元工程款:。

1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。

2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元;。

3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。

4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元。

甲方在向丙方付款的同時,乙方應(yīng)向甲方出具合法有效的工程款發(fā)票。否則,甲方有權(quán)拒絕付款,因此而產(chǎn)生的責(zé)任由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān),丙方不得以此為由向甲方主張權(quán)利。

七、本協(xié)議僅限于本協(xié)議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉(zhuǎn)讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協(xié)商解決。

八、本協(xié)議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)。

九、本協(xié)議簽訂后,對于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內(nèi)的,乙、丙方仍應(yīng)對所存在的工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任。

十、對于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協(xié)議》,因尚未實際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協(xié)議》于本協(xié)議簽訂時解除,不再執(zhí)行。對于該協(xié)議的解除,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。

十一、本協(xié)議是甲、乙雙方就××陽光城項目與××公館項目工程款糾紛事宜所達(dá)成的最終協(xié)議,此協(xié)議取代以前雙方就工程款問題所有的口頭或書面的協(xié)商、表示、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、同意或承諾。本協(xié)議生效后甲、乙、丙三方均應(yīng)遵照執(zhí)行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權(quán)利或責(zé)任。

十二、協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式陸份,甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份。

代理人:。

乙方:上?！痢两ㄖこ坦?。

代理人:。

丙方:江蘇南通××集團(tuán)有限公司。

代理人:。

合同簽訂日:年月日。

工程款還款協(xié)議篇五

收款人：______。

甲、乙雙方在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就________酒店改擴(kuò)建工程達(dá)成此協(xié)議。

一甲方拖欠乙方工程款人民幣貳百萬元整。

二還款期限________年________月________日起至________年________月________日止。

三還款期間，甲方自愿支付利息，利息為月利1、5分。

四利息支付時間為每月1日甲方向乙方支付了；利息。

五還款期限屆滿，甲方保證給付工程款，否則愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任，而且乙方有權(quán)拍賣________資產(chǎn)來抵付借款。

六本協(xié)議一式兩份，自甲，乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自甲，乙雙方簽字后生效。

甲方：________乙方：________。

工程款還款協(xié)議篇六

甲方(借款人)：

乙方(出借人)：

丙方(財務(wù)顧問)：

丙方作為甲方財務(wù)顧問，協(xié)助甲方向乙方申請借款兩億元，期限________年，分別簽訂了借款合同、抵押合同、財務(wù)顧問合同，上述合同均執(zhí)行正常。

現(xiàn)因甲方自身原因，申請部分提前還款，還款金額一億元人民幣，乙、丙兩方同意，并做如下約定：

2、還款日定于________年____月____日，借款本金一億元一次性歸還;。

3、上述款項全部收到后，乙方配合甲方解除提前還款部分借款所設(shè)定的抵押。

4、上述甲、丙雙方所簽的《財務(wù)顧問合同》繼續(xù)有效，直至借款全部歸還。

5、未還款部分所簽訂的借款合同、抵押合同繼續(xù)執(zhí)行。

6、本協(xié)議一式二份，甲方一份、乙方和丙方共一份。未盡事宜，經(jīng)雙方磋商后，可另立補(bǔ)充協(xié)議，具有同等法律效力。

7、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。

甲方：

乙方：

丙方：

簽署日期

工程款還款協(xié)議篇七

工程的拖款是最常見，也是最麻煩的，下面小編整理了工程款還款。

協(xié)議書。

歡迎閱讀!

x公司(以下簡稱甲方)。

住所：

法定代表人：

(法定代表人的代理人：)。

x公司(以下簡稱乙方)。

住所：

法定代表人：

(法定代表人的代理人：)。

鑒于：

xx年xx月xx日，甲方與乙方就(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程。

施工合同。

》(合同編號：)，建設(shè)工程總價款為：x萬元整人民幣。該項目已于xx年xx月xx日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及方驗收，并于xx年xx月xx日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算，并簽訂了《工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計x萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款x萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款x萬元整。

雙方在此相互確認(rèn)：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付x萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。

雙方對以上所述事實均予以確認(rèn)，并無異議。

基于以上所述，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達(dá)成本協(xié)議如下：

第一條甲、乙雙方在此確認(rèn)：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計x萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款x萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款x萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。

第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年。

月xx日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款x萬元整。(見本協(xié)議附件：4、還款計劃明細(xì);如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。

第三條強(qiáng)制執(zhí)行條款。

1、甲、乙雙方共同確認(rèn)：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向**市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。

2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù)，自每期(如分期付款)款項付清之日起xx個工作日內(nèi)，向甲方和**市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn)，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起xx個工作日內(nèi)，乙方未向**市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議向**市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強(qiáng)制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款。

通知書。

》(函寄或送達(dá))，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向**市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向**市公證處申請出具強(qiáng)制執(zhí)行證書。

工程款還款協(xié)議篇八

本著精誠合作，互利互惠，合作共贏的指導(dǎo)思想，進(jìn)行友好合作，在此雙方就財務(wù)結(jié)算方面具體事項意見達(dá)成一致。

一、協(xié)議雙方。

甲方：

乙方：

二、一件或多件代發(fā)貨。

3、結(jié)算周期：滿七天結(jié)算一次，如1號至7號的費(fèi)用，甲方應(yīng)于8號中午12:00前給乙方結(jié)清。

三、甲方向乙方訂貨制。

對于甲方向乙方訂貨的模式，結(jié)算方式如下：

1、訂單確定時甲方向乙方預(yù)付款項總額的.30%；

2、乙方生產(chǎn)完成后，貨物發(fā)往甲方之前，甲方向乙方支付款項總額的20%；

3、若是促銷等活動，活動結(jié)束之后一個月內(nèi)，甲方向乙方支付款項總額的40%；

4、剩余款項總額的10%由甲方向乙方在一個季度內(nèi)結(jié)清，具體季度劃分為：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春節(jié)前）。

四、對于乙方庫存貨物需要甲方代銷的產(chǎn)品，具體情況視時間節(jié)點(diǎn)另行協(xié)商。

五、此協(xié)議一式兩份，協(xié)議雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，此協(xié)議自雙方簽字之日起正式生效。

甲方（簽章）：

甲方代理人：

簽字日期：

乙方（簽章）：

乙方代理人：

簽字日期：

工程款還款協(xié)議篇九

乙方：_______。

乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做臨時工，期間間斷性的在甲方工地工作。

乙方于_____年_____月_____日，在工地工作時由于自己操作不當(dāng)，在工地上意外受傷，甲方將乙方送入醫(yī)院治療并已經(jīng)承擔(dān)其全部治療費(fèi)用，現(xiàn)乙方已經(jīng)康復(fù)出院。由于沒有相關(guān)部門的'認(rèn)定，甲乙雙方本著自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，就補(bǔ)償協(xié)議如下：

第一、雙方完全理解本協(xié)議所涉事項的法律以及政策規(guī)定，雙方意思表示真實。

第二、甲方與乙方協(xié)商一致，就補(bǔ)償事宜達(dá)成一次性補(bǔ)償金共計人民幣_______元（大寫：_______萬_______仟圓整），此部分費(fèi)用已經(jīng)包含了所有法律規(guī)定之應(yīng)付費(fèi)用。

第三、以上費(fèi)用由甲方分兩次向乙方支付，具體支付方式為：

1、甲方在_______年_______月_______日之前支付補(bǔ)償款_______元（大寫：_______萬圓整）。

2、甲方在_______年_______月底向乙方支付補(bǔ)償款_______（大寫：_______萬_______仟圓整）。

甲方支付款項之后，即視為甲方對于乙方在工地意外受傷所產(chǎn)生義務(wù)均已經(jīng)得到完全履行。

第四、乙方基于工地意外受傷所產(chǎn)生的各項權(quán)利已經(jīng)全部實現(xiàn)，乙方不再與甲方發(fā)生任何權(quán)利義務(wù)關(guān)系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主張任何權(quán)利。

行義務(wù)的一方將承擔(dān)賠付金額10%的違約責(zé)任。

第七、本協(xié)議簽訂地點(diǎn)：基于本協(xié)議支付的爭議問題由協(xié)議簽訂地法院管轄。

第八、雙方若有其他未盡事項，通過協(xié)商或者補(bǔ)充協(xié)議解決。

甲方：_______乙方：_______。

工程款還款協(xié)議篇十

甲方：

乙方：

身份證號碼：

乙方在甲方承建的樓項目的樓梯間保溫分包施工（包工包料），經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼bqr213（以下稱該車輛，車架號、發(fā)動機(jī)號以行車證記載為準(zhǔn)）抵付乙方工程款9.5萬元（人民幣玖萬伍仟元整）。

2、乙方已對車況已完全知悉并認(rèn)可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作；同時乙方對該車輛的保險到期日為年月日已經(jīng)知悉，乙方同意承擔(dān)該車輛下一年度的相關(guān)保險費(fèi)用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費(fèi)用的繳納工作。

3、甲方在乙方進(jìn)場材料費(fèi)用超過10萬元，并且正式進(jìn)入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達(dá)到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內(nèi)；與乙方共同辦理該車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，轉(zhuǎn)籍過程中所發(fā)生的相關(guān)行政稅費(fèi)由乙方支付。

4、乙方領(lǐng)取該車輛行車執(zhí)照及相關(guān)稅費(fèi)、保險憑證等證照，并當(dāng)時核實轉(zhuǎn)籍車的車架號、發(fā)動機(jī)號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。

5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔(dān)該車輛的'任何費(fèi)用。

6、車輛轉(zhuǎn)籍過戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉(zhuǎn)籍手續(xù)；乙方需自行確定轉(zhuǎn)籍過戶的唯一權(quán)益人，甲方只負(fù)責(zé)將該車輛轉(zhuǎn)籍過戶到乙方確定的該權(quán)益人。

7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

8、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

甲方蓋章：

代理人：

日期：年月日

乙方簽字：

日期：年月日

工程款還款協(xié)議篇十一

關(guān)于乙方訴甲方建設(shè)工程合同糾紛一案，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致達(dá)成協(xié)議如下：

1、甲方向乙方支付工程款及相關(guān)費(fèi)用共計：550萬元人民幣。付款方式為分期付款，并約定根據(jù)2、3條款的完成情況于______年______月______日前支付100萬元，______年______月支付100萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付50萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的20%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

2、乙方在甲方開始付款第一筆100萬元款項后，應(yīng)將涉及該工程的`有關(guān)工程的所有技術(shù)資料轉(zhuǎn)交給甲方，甲方出具收到手續(xù)，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

3、乙方在甲方開始付款第一筆100萬元款項前，應(yīng)將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

4、乙方給甲方提供有關(guān)該工程的所有工程款項的發(fā)票，甲方向乙方另行支付開具發(fā)票的費(fèi)用10萬元人民幣。

5、本協(xié)議自簽署之日起三日內(nèi)，雙方應(yīng)向濟(jì)南市長清區(qū)人民法院提交本協(xié)議一份，申請法院出具調(diào)解書。

6、雙方關(guān)于該建設(shè)項目的糾紛至法院出具調(diào)解書后終結(jié)，今后互不追究。但乙方仍應(yīng)承擔(dān)國家的建筑物的保修、維修等義務(wù)。

7、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協(xié)議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，______區(qū)人民法院一份，同樣有效。

甲方（公章）：________乙方（公章）：________。

委托代理人：________委托代理人：________。

電話：________電話：________。

傳真：________傳真：________。

郵政編碼：________郵政編碼：________。

工程款還款協(xié)議篇十二

乙方：______身份證號碼：______。

甲方在_鎮(zhèn)_村新農(nóng)村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約__米__米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場（配電箱后的線路由乙方負(fù)責(zé)）。乙方提供承包施工過程中的全部勞務(wù)、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的.輔助材料、施工用具等。

乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；室內(nèi)裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補(bǔ)工作，配合甲方做好材料保管。

按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內(nèi)容及乙方責(zé)任，施工費(fèi)用總價包干，包干價格為___元，含安全文明施工措施費(fèi)及購買農(nóng)村建房保險費(fèi)。（施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水）。

乙方進(jìn)場開工__天后甲方付款__元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__元，完成第二層付款__元，完成第三層付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后付至__元，余款__元作為保修金待__個月后，經(jīng)檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質(zhì)量缺陷，付清余款。

甲方負(fù)責(zé)水電供給及原材料及時進(jìn)場。乙方必須保證工程質(zhì)量，安全文明施工及購買農(nóng)村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進(jìn)行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。

乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質(zhì)量不合格及達(dá)不到甲方要求由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。

文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

工程總工期為__個月，從__月_號乙方進(jìn)場施工開始算起，乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內(nèi)的全部工程，最遲不能拖延到_月_日，如超過_月_日甲方要給予乙方經(jīng)濟(jì)處罰。乙方所需材料，應(yīng)__天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字（章）：

聯(lián)系電話：

乙方簽字（章）：

聯(lián)系電話：

日期：___年___月___日

工程款還款協(xié)議篇十三

乙方：____________。

丙方：____________。

甲乙雙方基于____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________萬元，在借款逾期后，甲方仍然不能還款。針對還款事宜，雙方經(jīng)過協(xié)商一致特簽訂此還款協(xié)議：

一、甲方借取乙方的____________萬元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息，甲方分三次全部還清，分別于____________年____________月____________日償還乙方本息萬元、于____________年____________月____________日償還乙方本息____________萬元、余下的借款本息于20____________年____________月____________日前全部還清。還款方式按先息后本、利隨本清的方式進(jìn)行。

二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前，乙方有權(quán)參與甲方的位于____________的______________項目的銷售資金管理，甲方有義務(wù)配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理，具體方式是在位于____________區(qū)的._____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑒中加入乙方本人的印章，該印章由乙方保管和使用，在甲方還清借款本息后，由甲乙雙方共同取消或變更該印鑒印章，乙方退出該項目的資金管理。

三、甲方若違反本協(xié)議約定，除借款本金仍按月利率35‰計息外，還應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金_____________萬元，同時將乙方的借款本息一次性全部還清。

四、丙方自愿為甲方履行上述協(xié)議承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保范圍包括但不限于借款本息及違約責(zé)任。

五、因履行本合同發(fā)生糾紛，由三方協(xié)商解決，協(xié)商不了，在乙方戶籍所在地人民法院進(jìn)行訴訟解決。

六、本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙各持一份。本協(xié)議自甲、乙、丙三方簽字（蓋章）生效。

甲方：_____________有限公司（蓋章）。

甲方代表：_____________。

乙方：_____________丙方：_____________。

工程款還款協(xié)議篇十四

甲方(債權(quán)人)：乙方(債務(wù)人)：

鑒于經(jīng)雙方對往來進(jìn)行對帳確認(rèn)：截止本協(xié)議簽定之日，乙方累計欠甲方人民幣**元整(元)。為妥善處理甲乙雙方的上述債權(quán)債務(wù)，經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方承諾于**年**月**日之前償還清欠甲方的全部欠款，如有逾期，自本協(xié)議簽署之日起，按照銀行五年期貸款利率的'四倍支付利息。

二、乙方愿意以其擁有的位于的房產(chǎn)壹套作為本協(xié)議項下欠款本息、違約金及實現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用(包括但不限于催收費(fèi)、訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、過戶費(fèi)、差旅費(fèi)等)的抵押擔(dān)保。無論何種原因造成本協(xié)議無效或部分無效，本協(xié)議抵押條款仍然有效。

三、抵押期限為自本協(xié)議生效之日起至乙方還清甲方與本協(xié)議有關(guān)的全部款項及利息為止。

四、乙方保證對抵押房產(chǎn)具有完整、有效的所有權(quán)和處分權(quán)，有權(quán)提供該房產(chǎn)設(shè)定抵押擔(dān)保。

五、抵押房產(chǎn)的抵押登記手續(xù)由乙方負(fù)責(zé)在本協(xié)議簽署后2日內(nèi)辦理并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，如有逾期，須額外承擔(dān)欠款額20%的違約金;經(jīng)甲方催告，乙方仍然拖延辦理的，甲方有權(quán)要求乙方立即償還全部欠款及應(yīng)付利息。

六、未經(jīng)甲方同意，乙方不得撤回抵押擔(dān)保，否則須提前償還甲方的全部欠款及應(yīng)付利息。

七、抵押物如果發(fā)生毀損、滅失，乙方須及時按照甲方的要求重新提供擔(dān)保，否則甲方有權(quán)要求乙方立即償還全部欠款及應(yīng)付利息。

八、甲方有權(quán)要求乙方為抵押房地產(chǎn)投保財產(chǎn)險，并指定甲方為保險權(quán)益的第一受益人。財產(chǎn)險投保金額以抵押房地產(chǎn)價值為準(zhǔn)，保險期限不短于債務(wù)期限。乙方應(yīng)按時支付保費(fèi)，并履行保險合同所約定的義務(wù)。在本協(xié)議項下債務(wù)本息和費(fèi)用還清前，乙方須辦理續(xù)保手續(xù)，否則，甲方有權(quán)代為投保，保險費(fèi)由乙方承擔(dān)。保險單正本由甲方保管，乙方清償本協(xié)議項下所有債務(wù)本息和費(fèi)用后，甲方將保險單正本退還給乙方。

九、因履行本協(xié)議所發(fā)生的、或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，簽約各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，協(xié)議任何一方均有權(quán)向甲方所在地法院訴訟裁決。

十、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

十一、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，剩余一份用于辦理抵押登記。

十二、本協(xié)議由簽約雙方于**年**月**日在簽署。

甲方：乙方：

年月日年月日。

文檔為doc格式。

工程款還款協(xié)議篇十五

發(fā)包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的.有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

2、工程承包方式：包工包料。

3、工程期限______天。

5、雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)______元整。首付______元整，經(jīng)驗收合格后一次性付清余款。

6、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

7、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修______年。

8、因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的損失。

9、一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

10、合同一式______份，甲乙雙方各持______份，合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

甲方(簽字/蓋章)：______。

乙方(簽字/蓋章)：______。

工程款還款協(xié)議篇十六

甲方(出借人)：___________________，身份證號碼：__________________________，聯(lián)系電話：_______________________，通訊地址：_______________________________。

乙方(借款人)：___________________，身份證號碼：__________________________，聯(lián)系電話：_______________________，通訊地址：_______________________________。

一、借款金額及借款期限。

1.甲方出借的借款金額為：__________人民幣_____元(大寫：__________人民幣____元整)。雙方約定借款期限為_____年，乙方需要每年向甲方償還_____元。

根據(jù)雙方的協(xié)商確定，乙方通過以下方式向甲方還款：__________。

1.如采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，則轉(zhuǎn)入以下賬戶：__________。

戶名：__________;。

開戶行：__________;。

卡號：__________。

2.如采用支付寶/微信轉(zhuǎn)賬，則轉(zhuǎn)入甲乙雙方共同指定或認(rèn)可的如下賬戶為：__________。

三、自協(xié)議簽訂之日起。

甲方及甲方的家人不得以任何形式騷擾、威脅、干擾乙方以及乙方的家人。如果甲方、甲方的家人的行為對乙方、乙方的家人的正常生活造成不良影響，則甲方需賠償乙方違約金人民幣_____元(大寫_________人民幣_____元整)。

四、協(xié)議爭議的解決方式。

本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，可由雙方協(xié)商解決，也可由第三方進(jìn)行調(diào)解，協(xié)商調(diào)解不成的，任意一方均有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟。

五、其他。

1、身份證載明的雙方(各方)通訊地址可作為送達(dá)催款函、對賬單、法院送達(dá)訴訟文書的`地址，因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址，導(dǎo)致相關(guān)文書及訴訟文書未能實際被接收的、郵寄送達(dá)的，相關(guān)文書及訴訟文書退回之日即視為送達(dá)之日。

2、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

(以下無正文)。

甲方簽字：__________。

聯(lián)系方式：__________。

乙方簽字：__________。

聯(lián)系方式：__________。

簽署時間：__________年_____月_____日。

簽署時間：__________年_____月_____日。