在商業(yè)交易中,合同起到確保各方遵守約定的作用。如何應對合同違約和糾紛解決的問題?合同的有效性和可執(zhí)行性是受到法律保護的,雙方可以通過法律途徑維護自己的權益。
工程款支付擔保合同篇一
法定代表人:_____________。
住址:___________________。
郵編:___________________。
聯(lián)系電話:_______________。
乙方(被擔保人):__________。
法定代表人:_____________。
住址:___________________。
郵編:___________________。
聯(lián)系電話:_______________。
本建筑工程業(yè)主支付擔保合同由上列各方于_________年_______月_______日在_________市訂立。
鑒于:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成建筑工程業(yè)主支付擔保合同,合同如下:
為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經(jīng)營權愿意為乙方向業(yè)主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,訂立本合同。
按照《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數(shù)項反擔保:
(1)經(jīng)甲方認可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產(chǎn)抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
(3)經(jīng)甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
當承包商按保證責任規(guī)定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責任規(guī)定,甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數(shù)的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的'書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規(guī)定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數(shù),按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發(fā)生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務到期后,乙方無法履行還款義務而產(chǎn)生的履約費用,保證金以現(xiàn)金形式提供,數(shù)額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發(fā)生爭議、糾紛,有關各方首先應協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
1.甲方的責任。
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任。
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份,承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份,其他用于履行相關法律手續(xù)。
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________。
工程款支付擔保合同篇二
乙方:_________。
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;。
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權證;。
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權證。
三、本協(xié)議書簽訂后,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協(xié)議書簽訂后,乙方有權立即辦理房屋產(chǎn)權登記手續(xù),或暫不辦理登記手續(xù)時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產(chǎn)權登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費用:
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售。
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權證辦理至乙方名下;。
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;。
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權證等)。
八、違約責任。
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
工程款支付擔保合同篇三
住所:____________________。
法定代表人:______________。
保證人(以下稱乙方):____________________________。
住所:____________________。
法定代表人:______________。
鑒于甲方與(以下簡稱供貨商)于_______年_____月_____日簽訂編號為《買賣合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方向供貨商提供付款保證,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。
1.1本合同所稱總承包商付款保證是指,乙方向供貨商保證,當甲方未按照主合同的約定支付貨款時,由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。
1.2本合同所稱貨款是指。
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應向供貨商支付的貨款。
2.2乙方保證的金額是甲方應支付貨款的_______%,數(shù)額最高不超過人民幣________元(大寫:______________)。
3.1乙方保證的方式為:連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:自本合同生效之日起至主合同約定的甲方應履行付款義務期限屆滿之日后日。
3.3如甲方與供貨商協(xié)議變更主合同的付款時間,經(jīng)乙方書面同意后,保證期間按變更后的時間做相應調整。
乙方承擔保證責任的形式是代為支付。當甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時,由乙方向供貨商支付。
5.1擔保費率根據(jù)擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為:____________________。
5.3本合同生效后日內,甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣______________元(大寫:______________)。
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。
乙方按照合同的約定承擔了保證責任后,即有權要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐椉耙曳綄崿F(xiàn)債權的費用,甲方另外應支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起日內,向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。
甲方:_________________。
_______年_____月_____日。
乙方:________________。
_______年_____月_____日。
工程款支付擔保合同篇四
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元,現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產(chǎn)生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方。
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方:____________。
_______年______月____日。
乙方:____________。
_______年______月____日。
工程款支付擔保合同篇五
法定代表人:_________。
(法定代表人的代理人:_________)。
乙方:_________公司。
法定代表人:_________。
(法定代表人的代理人:_________)。
鑒于:______年______月______日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:_________),建設工程總價款為:__________________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及______方驗收,并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《_________工程結算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認:除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付__________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:
第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整,尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。
第三條強制執(zhí)行條款。
1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。
甲方:____________公司(印章)。
法定代表人或授權代表:____________(簽字)。
乙方:____________公司(印章)。
法定代表人或授權代表:____________(簽字)。
________年________月________日。
工程款支付擔保合同篇六
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,乙方同意接受。
該商品房坐落于房號,建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發(fā)票后,甲方協(xié)助乙方或乙方指定第三方辦理產(chǎn)權登記手續(xù)。
3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經(jīng)甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。
5、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應積極履行各自的義務,任何一方不得以該商品房產(chǎn)權尚未過戶、未開發(fā)票等理由,主張本協(xié)議無效或抵付行為未完成。
6、本協(xié)議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
工程款支付擔保合同篇七
甲方(擔保人):。
乙方(擔保人):。
本保證合同由上述各方在。
鑒于:。
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就建設項目業(yè)主達成支付擔保合同。合同如下:。
第一條:為保證乙方在合同號為的施工合同項下的付款義務為明確雙方的權利和義務,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》及其他相關法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,訂立本合同。
第二條:根據(jù)《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,甲方愿意根據(jù)合同的擔保條款,為乙方與承包人簽訂的施工合同提供連帶責任擔保。
第三條:在甲方為乙方提供連帶責任保證之前,乙方必須。
1.向甲方提供如下一項或多項反擔保:。
(1)經(jīng)乙方要求,甲方認可的企業(yè)法人或自然人正式出具以甲方為受益人的不可撤銷的連帶責任反擔保..
(2)將該房產(chǎn)抵押(質押)給甲方作為清償債務的擔保。雙方已分別訂立“抵押(質押)合同”。抵押物的相關內容見合同附件。
(3)甲方批準的其他反擔保措施..
2.雙方同意甲方有權處分上述抵押物,以抵消甲方追索乙方擔保責任的債務。
第四條:當承包人按照保證責任規(guī)定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、文件或證明符合保證責任規(guī)定,甲方為乙方履行保證義務向承包人付款時,甲方對乙方及其繼承人和受讓人有絕對追索權,不受乙方接受其上級單位的任何指示或乙方與任何單位簽訂的任何合同和文件的影響,乙方不得以任何理由拒絕付款。
第五條:甲方有權賠償乙方的費用,并按賠償金額乘以賠償日起的實際賠償天數(shù)向乙方收取賠償金。乙方必須在收到甲方催款通知后_____天內無條件付清所有應付給甲方的款項、費用和賠償金..
第6條:擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改保函內容時,必須提交書面修改申請和銀行的書面修改批準文件。如果擔保金額或擔保展期增加,乙方也必須相應增加或延長對甲方的擔保,否則甲方將不接受乙方的變更申請。
第七條:擔保費。
甲方與乙方簽訂擔保合同時,應按以下規(guī)定向甲方支付擔保費及其他相關費用(詳見收費通知):。
1.擔保費:。
(1)擔保費以擔保金額為基礎,按年利率____%收取。
(2)擔保費按月計算,不足一個月的,在出具保函時收取一次。
2.其他費用:。
甲方因出具保函而發(fā)生的其他費用(如甲方因檢查乙方而發(fā)生的費用等。),高于正常情況下的,由乙方支付..
3.履約保證金:。
第8條:爭端的解決。
本合同受中華人民共和國相關法律管轄。在本合同履行過程中,如有爭議,雙方應首先協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均有約束力。
第9條:違約責任。
1.甲方的責任。
(1)如甲方未能履行其在本合同項下的義務,應承擔。
(2)如甲方違反其在本合同中的陳述、保證或其他義務,給乙方造成損失,乙方有權向甲方索賠..
2.乙方的責任。
(1)乙方違反本合同,不履行義務的,應向甲方支付違約金人民幣元..
(2)乙方違反其在本合同中的陳述、保證或其他義務,給甲方造成損失的,甲方有權向乙方索賠..
第十條:有效條件。
本合同自雙方法定代表人或其授權代理人簽署并加蓋公章之日起生效。
本合同一式份,具有同等法律效力。每一方持有份。
甲方(簽字蓋章):。
乙方(簽字蓋章):。
工程款支付擔保合同篇八
____________公司(以下簡稱甲方)____________公司(以下簡稱乙方)。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協(xié)議如下:
第一條甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條強制執(zhí)行條款。
1、甲、乙雙方共同確認:根據(jù)有關法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;。
(2)《授權委托書》;。
(3)《強制執(zhí)行申請》;。
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;。
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應償借款通知書》;。
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條雙方各自的承諾和保證。
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應按本協(xié)議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協(xié)議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續(xù),并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
承辦公證員:____________。
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條不可抗力。
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條保密。
除中國有關法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關內容向任何第三方透露。
第七條其他。
1、本協(xié)議自_____市公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于_______市公證處備案。
甲方:____________公司(印章)乙方:____________公司(印章)。
法定代表人或授權代表:______(簽字)法定代表人或授權代表:____(簽字)。
工程款支付擔保合同篇九
地址:_________________市__________區(qū)。
被告:______________有限公司。
法定代表人:_________________職務董事長。
郵政編碼:_________________。
聯(lián)系電話:______________。
被告:______________有限公司工程項目部。
負責人:_________________項目經(jīng)理。
住址:_________________縣__________鄉(xiāng)。
訴訟請求。
1、判決被告支付工程欠款_____________元;。
4、訴訟費、律師費用由被告承擔。
事實及理由。
由于被告拖欠巨額工程款不付導致原告經(jīng)營極大困難,瀕臨絕境,靠借高利貸周轉,據(jù)此原告依據(jù)《民事訴訟法》第119條規(guī)定提起訴訟,請秉公辦理。
此致
__________市人民法院。
時間:_________________。
工程款支付擔保合同篇十
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權證。
五、物業(yè)管理費用:
2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售。
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產(chǎn)權證辦理至乙方名下;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權證等)。
八、違約責任。
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________。
工程款支付擔保合同篇十一
申請人:_________________中國__________企業(yè)有限公司,住所地__________市__________區(qū)__________大廈__________層。
法定代表人:______________,董事長。
委托代理人:______________,本公司法律顧問。
被申請人:______________市__________投資發(fā)展有限公司,住所地_____市_____區(qū)_____路_____號。
法定代表人:______________。
被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區(qū)_____村_____號。
法定代表人:______________。
案由:_________________拖欠工程款。
請求事項。
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。
事實與理由。
_____年_____月_____日__________市_____投資發(fā)展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈?,F(xiàn)該大廈的建設工程早已竣工驗收,_____市某投資發(fā)展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經(jīng)_____市某投資發(fā)展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協(xié)商,達成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據(jù)實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時,則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式,并有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務,并自當日起按銀行同期貸款利率計算。”
上述協(xié)議簽訂后,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協(xié)議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會。
中國某企業(yè)有限公司。
工程款支付擔保合同篇十二
承判人:
承判工程:
經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一、最終結算工程款項如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至?年月日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗收后發(fā)還。
雙方對上述結算數(shù)據(jù)今后不得提出異議,特立此據(jù)。
立協(xié)議人:
物業(yè)管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
工程款支付擔保合同篇十三
乙方:_________________。
丙方:______________。
甲方承攬的,工程造價為萬元,乙方自愿單獨施工,丙方自愿為乙方施工全過程提供責任擔保。為了加強經(jīng)營管理,保證履行職責,經(jīng)甲丙雙方充分協(xié)商,達成共識,簽訂本協(xié)議,遵照執(zhí)行。
一、丙方于年月日以全部工資收入及資產(chǎn)為乙方承建工程提供施工履約擔保。
二、丙方保證乙方按照有關規(guī)范和規(guī)定,建立質量管理組織體系,制訂質量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴格抓好落實。要按照工程設計要求、施工技術標準和甲方同業(yè)主簽定的合同約定對工程質量負責。如因質量給甲方造成的聲譽或經(jīng)濟上的損失,丙方要與乙方一起承擔連帶責任。
三、丙方保證乙方按照有關規(guī)定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴格抓好落實。乙方在工程施工期間發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的,由丙方負責配合與乙方積極處理,并承擔全部費用,甲方不負任何責任。
四、丙方保證乙方按時、足額發(fā)放農(nóng)民工工資。因拖欠農(nóng)民工工資或其他工程費用而發(fā)生的一切問題或經(jīng)濟糾紛由丙方負責處理,甲方不負責任。
五、丙方保證乙方獨立承擔工程施工的經(jīng)濟往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發(fā)生經(jīng)濟交易,自本合同簽訂后發(fā)生的一切經(jīng)濟糾紛和法律責任全部由乙方和丙方處理、承擔;甲方概不承擔任何責任和經(jīng)濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工驗收合格后,保修期兩年,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔連帶責任。
八、如因乙方的行為導致甲方承擔了墊付責任或其他損失,乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協(xié)議未盡事宜,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協(xié)議一式三份,蓋章、簽字后生效,工程結算完成兩年后及保修期滿后協(xié)議失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
~1/2~。
身份證號碼:_________________。
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)。
年月日年月日。
丙方:_________________(蓋章)。
代表人:_________________(簽字)。
身份證號碼:________________。
________年____月____日。
您可能關注的文檔
- 最新建筑工程投標書實例(優(yōu)秀10篇)
- 共同出資入股協(xié)議(優(yōu)秀18篇)
- 最新投資合同終止協(xié)議(精選11篇)
- 最新建筑工人工傷賠償協(xié)議(精選10篇)
- 最新施工安全環(huán)保協(xié)議書(精選15篇)
- 鐵路施工安全協(xié)議(二十四篇)
- 最新自建房購房合同協(xié)議書(實用11篇)
- 最新新產(chǎn)品承包技術合同(優(yōu)質12篇)
- 男生告白情書1000字(大全11篇)
- 以他人名義投資協(xié)議書(3篇)
- 學生會秘書處的職責和工作總結(專業(yè)17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(熱門18篇)
- 學生在大學學生會秘書處的工作總結大全(15篇)
- 行政助理的自我介紹(專業(yè)19篇)
- 職業(yè)顧問的職業(yè)發(fā)展心得(精選19篇)
- 法治興則民族興的實用心得體會(通用15篇)
- 教師在社區(qū)團委的工作總結(模板19篇)
- 教育工作者的社區(qū)團委工作總結(優(yōu)質22篇)
- 體育教練軍訓心得體會(優(yōu)秀19篇)
- 學生軍訓心得體會范文(21篇)
- 青年軍訓第二天心得(實用18篇)
- 警察慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)秀18篇)
- 家屬慰問春節(jié)虎年的慰問信(實用20篇)
- 公務員慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)質21篇)
- 植物生物學課程心得體會(專業(yè)20篇)
- 政府官員參與新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(匯總23篇)
- 大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 編輯教學秘書的工作總結(匯總17篇)
- 學校行政人員行政工作職責大全(18篇)