墊資合同范本(優(yōu)質(zhì)8篇)

在商業(yè)交易中，合同是非常重要的法律文件。合同需要明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，做到互利互惠。針對不同類型的合同，我們可以參考一些相關(guān)的范文和案例，以提高合同的質(zhì)量。

墊資合同范本篇一

借款人：（甲方）。

住所：

身份證件名稱及號碼：

電話：

墊資人：（乙方）。

住所：

身份證件名稱及號碼：

甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。

墊資合同范本篇二

乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。

2：墊資借款額度有效時間：

墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。

3：還款方法。

墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。

墊資合同范本篇三

借款人：_________________(甲方)。

住所：_________________。

身份證件名稱及號碼：_________________。

電話：_________________。

墊資人：_________________(乙方)。

住所：_________________。

身份證件名稱及號碼：_________________。

甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。

乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣(大寫)___________________元(小寫)________________元。

墊資借款期限自________________年___________月___________日起至_______________年___________月___________日止，共___________天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。

3：_________________還款方法。

墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。

4：_________________墊資借款擔保。

甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：_________________若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。

一，甲乙雙方主要權(quán)利和義務(wù)。

(一)甲方主要權(quán)利和義務(wù)。

(1)甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：_________________。

(4)甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。

(二)乙方的主要權(quán)利和義務(wù)。

(2)對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：_________________。

(4)若甲方用_____________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。

二，違約及其違約處理。

(一)違約情形。

甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：_________________。

(1)甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：_________________。

(5)甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：_________________。

(7)甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：_________________。

(二)違約經(jīng)濟措施。

財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等)由甲方承擔。

三，合同的變更、解除和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。

本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。

四，合同的適用法律及爭議解決方式。

本合同使用中華人民共和國法律。

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第__________種方式解決。

1、向乙方住所地人民法院起訴。

2、提交_____________仲裁委員會(仲裁地點為________________)，按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。

五，合同的生效。

本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字(或蓋名章)并加蓋公章(或合同專用章)后生效。

六，通知。

本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。

七，合同文本分數(shù)。

本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

八，聲明條款。

1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)。

的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。

2、甲方有權(quán)簽署合同。

甲方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________。

乙方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________。

墊資合同范本篇四

借款人：（甲方）。

住所：

身份證件名稱及號碼：

電話：

墊資人：（乙方）。

住所：

身份證件名稱及號碼：

甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。

乙方向甲方提供的.墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。

墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。

3：還款方法。

墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。

甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。

（一）甲方主要權(quán)利和義務(wù)。

（1）甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：

（2）甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)個人的資料予以保密，但雙方另有約定或法律，行政法規(guī)另有規(guī)定的除外：

（3）甲方應(yīng)按乙方要求提供有關(guān)個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和有效性：

（4）甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。

（二）乙方的主要權(quán)利和義務(wù)。

（1）按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：

（2）對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：

（3）乙方有權(quán)了解，核實有關(guān)甲方身份和家庭財力狀況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)文件資料：

（4）若甲方用_______________________________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。

（一）違約情形。

甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：

（1）甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：

（2）甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人不繼續(xù)履行本合同的：

（3）甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同：

（4）甲方或其財產(chǎn)合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：

（5）甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：

（6）甲方未履行對乙方負有的其他到期債務(wù)，或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務(wù)的。行為的：

（7）甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：

（二）違約經(jīng)濟措施。

（1）處分抵押/質(zhì)押財產(chǎn)，實現(xiàn)抵押/質(zhì)押權(quán)。

（2）以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用（包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔。

本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。

本合同使用中華人民共和國法律。

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第____種方式解決。

1、向乙方住所地人民法院起訴。

2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。

本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。

本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。

本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。

2、甲方有權(quán)簽署合同。

甲方或其授權(quán)代理人（簽字）：

______年__月__日。

乙方或其授權(quán)代理人（簽字）：

______年__月__日。

墊資合同范本篇五

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程項目：總建筑面積約平方米(棟樓)。

四、進場時間：定于年月底前(以進場通知書為準)。

五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期(圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容)本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。

六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。

七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。

八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。

九、工程造價：本工程投資額約億元人民幣。

十、結(jié)算方式和計價標準：

1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《建筑工程消耗量定額》、《20安裝工程消耗量定額》和《建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。

2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。

3、工人工資單價：執(zhí)行35元/工日。

4、施工措施費按取費標準的60%計算;。

5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。

6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。

7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。

十一、付款辦式：

1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。

2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。

十二、協(xié)議履約金的支付與返還。

1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金萬元，待招標結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。

2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。

3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。

4、具體事宜以正式施工合同為準。

十三、甲方責任及義務(wù)。

1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。

2、負責三通一平，提供材料堆放場地。

3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。

4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。

5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。

6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。

十四、乙方責任及義務(wù)。

1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。

2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。

3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。

4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。

6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。

7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。

8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。

十五、違約責任。

(1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。

(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。

(3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。

十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

下一頁更多精彩“施工墊資合同協(xié)議書范本”

墊資合同范本篇六

經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：

一、乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣________萬元整，只用于支付________廣告費。專款專用，不得作為其它用途使用。

二、乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。

三、代墊資期限為________年________月________日至________年________月________日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。

四、乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導(dǎo)致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。

五、本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。

墊資合同范本篇七

為了維護您的利益，請您在簽署本合同前，仔細閱讀如下注意事項：

1：您已閱讀本合同所要條款，并已悉知其含義：

2：您已確保提交的有關(guān)證件及資料是真實，合法，有效的：

3：您已確認自己有權(quán)在本合同上簽字：

4：您已確知任何欺詐，違約行為將承擔的相應(yīng)法律后果：

5：您將本著誠實，信用的原則，善意簽訂并依約履行本合同：

6：請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。

借款人：（甲方）。

住所：

身份證件名稱及號碼：

電話：

墊資人：（乙方）。

住所：

身份證件名稱及號碼：

甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。

墊資合同范本篇八

發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）。

承包方（全稱）：（以下簡稱乙方）。

為保證工程在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人、承包人經(jīng)協(xié)商一致簽定工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。

一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。

質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程，主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：

上述內(nèi)容及合同范圍內(nèi)裝修工程。

二、質(zhì)量保修期。

質(zhì)量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。

雙方根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：

1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年；

3、電氣管線、上下水管線、設(shè)備安裝工程為2年；

4、裝修工程為2年；

5、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為1年。

三、質(zhì)量保修責任。

1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，修理費用從質(zhì)量保修金扣除。

2、發(fā)生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包施工質(zhì)量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔。

3、在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，承包人確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔損害賠償責任。

四、質(zhì)量保修金的支付。

本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的3%；

五、質(zhì)量保修金的返還。

甲方在質(zhì)量保修期滿后天內(nèi)，將剩余保修金返還乙方。

六、其他。

雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：

本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲乙雙方共同簽署。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人（簽字）：

法定代表人（簽字）：