起訴物業(yè)應(yīng)訴書范文(實用15篇)

成長是一個持續(xù)的過程，我們需要看清自己的成長軌跡。如何積極參與環(huán)境保護行動，為保護地球家園貢獻自己的一份力量？閱讀總結(jié)范文可以拓寬我們的思路和觸發(fā)新的靈感。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇一

尊敬的審判長：

根據(jù)反訴人的反訴被反訴人提出如下答辯意見：

1反訴狀中事實與理由部分的“一”中所言與事實嚴重不符，反訴人稱：其在××胡同30號院有西房兩間并稱其與被反訴人在30號院共同居住。

但朝陽法院和二中院兩級人民法院均判決××胡同30號院西房兩間歸被反訴人所有且兩級人民法院均查明30號院的宅基地使用權(quán)人為被反訴人。見一審判決書第三頁第二段第七行和二審判決書第四頁第二段第七行。這一點不但具有既判力而且是既成事實。

2被反訴人提供的“宅基地調(diào)查表”是通過正常手續(xù)在村委會開具的，不存在任何造假之處。

3根據(jù)法律規(guī)定反訴的訴訟請求必須與本訴在事實或法律上有牽連性。

本訴的案由是相鄰關(guān)系糾紛，并不涉及胡同30號院北房東××數(shù)第二間、第三間的權(quán)屬和30號院宅基地使用權(quán)問題，且北房東數(shù)第二間和第三間是反訴人和被反訴人父親的房產(chǎn)，鑒于原房屋所有人已死亡，該房產(chǎn)的'產(chǎn)權(quán)除本案當事人外還涉及其他法定繼承人。

反訴人如對房屋及宅基地使用權(quán)有爭議應(yīng)另行提起法定繼承糾紛和宅基地使用權(quán)糾紛，而不能在本案的反訴中提出。

4關(guān)于反訴人提出的第五項撤銷“鄉(xiāng)村民××宅基地調(diào)查表”的訴訟請求應(yīng)以此表的開具組織村民委員會為被告另行提起變更之訴而不應(yīng)提起反訴。

5反訴人提出的證據(jù)3明確寫明“賣房人：××買房人××：總計6000元?！彪p方買賣關(guān)系一目了然。但反訴人在原房屋所有權(quán)糾紛一、二審訴訟中確拒不提出該證據(jù)且堅稱雙方是租賃關(guān)系，6000元是的租金。

以致究竟雙方是租賃關(guān)系還是買賣關(guān)系成了該案爭執(zhí)的焦點，為了查明此處浪費了當事人大量時間、精力和法院的司法資源。現(xiàn)在反訴人又不知為何提出該證據(jù)。由此可見反訴人在法庭調(diào)查期間一貫說謊。

綜上所述，反訴人提出的反訴請求既無事實依據(jù)又無法律依據(jù)，懇請人民法院駁回其全部反訴請求。

被反訴人：

日期;

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇二

答辯人：____，女，漢族，1974年05月08日生，云南省大理市人，住云南省大理州大理市下關(guān)鎮(zhèn)人民南路____號7棟3單元1樓4室。身份證號5329____________________，聯(lián)系電話139872________。

被答辯人：____，男，漢族，1971年06月1日生，云南省大理市人，大理市____醫(yī)院醫(yī)生，聯(lián)系電話139873________。

答辯人因____起訴離婚一案，根據(jù)相關(guān)事實及法律答辯如下：

一、答辯人同意解除與____的婚姻關(guān)系。

我與____感情確已破裂，無和好可能。正如原告所述，由于雙方婚前相處時間較短，缺乏深入了解，感情基礎(chǔ)薄弱，婚后雙方經(jīng)常因家庭瑣事爭吵，且原告在爭吵之后多次打電話到被告單位無理取鬧，嚴重影響了被告的生活及工作。

基于雙方均同意離婚，原、被告雙方已經(jīng)多次嘗試協(xié)議離婚，在協(xié)商過程中，雙方自20**年6月起一直分居至今，因此，被告同意解除與____的婚姻關(guān)系。

二、請求人民法院對雙方共同財產(chǎn)依法進行分割，共同財產(chǎn)情況：

2、共同債務(wù)：因購買上述房產(chǎn)向銀行按揭貸款25萬，目前尚欠銀行款項211766.03元。

三、針對原告的訴訟請求上的第二條進行的答辯：

2、原告聲稱其母親給雙方買房錢30000.00元，與事實不符。該30000.00元實際是原告母親在結(jié)婚前10天左右拿給女方(被告)的彩禮，根據(jù)婚姻法及婚姻法司法解釋，應(yīng)該屬于被告方所有，并非原告所述的共同債務(wù)。

綜上所述，答辯人認為：原告的起訴狀杜撰事實，混淆視聽，其訴訟主張與事實不符，與法律無據(jù)，特提出上述答辯意見，請法院核實并予以采納。

此致

大理市人民法院。

答辯人：____。

日期：______

答辯人：____集團公司。

住所地：____市____區(qū)____路____號。

法定代表人：____職務(wù)：總經(jīng)理。

答辯人因與______承攬合同糾紛一案，現(xiàn)依據(jù)事實和法律，提出以下答辯意見，請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。

一、____集團陜西分公司為原告訴稱承攬合同的一方當事人，具有獨立訴訟主體地位，應(yīng)當參加訴訟，原告無權(quán)直接起訴總公司。

《民事訴訟法》第四十九條規(guī)定，公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。法人由其法定代表人進行訴訟。其他組織由其主要負責(zé)人進行訴訟。

《民訴意見》第40條規(guī)定，民事訴訟法第四十九條規(guī)定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機構(gòu)和財產(chǎn)，但又不具備法人資格的組織，第五款包括法人依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的分支機構(gòu)。

____集團陜西分公司為依法成立、經(jīng)依法登記、有營業(yè)執(zhí)照的分公司，具有相對獨立性。與原告發(fā)生承攬合同糾紛的當事人為分公司，依據(jù)上述法律的規(guī)定，分公司雖不具有法人資格，但具有當事人資格，應(yīng)當作為訴訟主體獨立參加訴訟。

該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂，總公司并不知情，對于該承攬合同的真實性及其履行情況均無從得知。原告訴稱與分公司存在承攬合同糾紛，分公司有獨立訴訟資格，原告應(yīng)該以分公司為被告，無權(quán)直接起訴總公司。

二、原告訴稱，20___年12月9日，分公司原負責(zé)人zz在其承攬合同中簽字，對所拖欠貨款進行了確認。而原告在起訴書中稱原負責(zé)人為“楊惠生”，若原負責(zé)人zz真的對所拖欠貨款進行了簽字確認，原告不可能不知原負責(zé)人z經(jīng)理的`真實姓名;且原告并沒有提供所稱的承攬合同，也沒有提供其他相關(guān)證據(jù)，答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實性，不排除偽造的可能性。

三、____集團陜西分公司原負責(zé)人________已涉嫌經(jīng)濟犯罪被西安市新城分局立案偵查，下落不明，并將本案涉及的相關(guān)合同及其他材料帶走，致使總公司無法掌握其他的證明材料，對本承攬合同是否真實存在及是否屬于zz的個人行為等重要事實無法明確，更無法考證，需要等zz歸案及公安機關(guān)的調(diào)查結(jié)果才能查明。因此，本案所涉承攬合同糾紛事實不清，證據(jù)不足，有待核實。

綜上，本案事實不清，證據(jù)不足，原告無權(quán)起訴總公司，根據(jù)《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第2條、第65條等相關(guān)法律規(guī)定，特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求，以維護答辯人合法權(quán)益。

此致

____區(qū)人民法院。

答辯人：________。

____年____月____日。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇三

答辯及反訴人：胡______，女______歲，漢族，臨時工，______省______縣人，住______縣林業(yè)局竹木加工廠宿舍。

委托代理人：______縣法律顧問處律師______。

原告______縣土產(chǎn)公司訴債務(wù)一案，現(xiàn)提出答辯及反訴如下：

(一)答辯部分：我(答辯及反訴人)自_____年_____月_____日起，由原告雇為臨時工，專業(yè)貨車裝卻毛竹、竹片等土產(chǎn)品。

____年_____月_____日上午，我與其他5名臨時工在原告院內(nèi)裝毛竹，因該卡車無固定的鐵架或木架，僅臨時選用幾根毛竹做插桿，裝車設(shè)備不牢，加上超載2.6噸(250支毛竹)，以致毛竹塌落，我從車上摔下，被毛竹打傷，不省人事。

經(jīng)醫(yī)院檢查診斷，我為’“外傷性脾破裂，腦震蕩”，頭部裂傷縫合12針，脾臟切除，共輸血1810毫升，住院治療56天，花去醫(yī)療費890.27元。

出院后，醫(yī)囑休息半年(醫(yī)院診斷書已呈交你院)。

這起工傷事故的發(fā)生，完全是原告方的裝車設(shè)備不牢，勞動保護制度不健全所引起的。

原告作為國營企業(yè)，對此不僅不檢查改進自己的工作，反而推脫責(zé)任，這是很不應(yīng)該的。

勞動部公布的《勞動保險條例實施細則修正草案》第三十六條第一項規(guī)定：“實行勞動保險的企業(yè)的臨時工、季節(jié)工及試用人員，因公負傷醫(yī)療期間待遇與一般工人相同。

根據(jù)這一規(guī)定精神，我因公負傷醫(yī)療期間的待遇，應(yīng)按照《勞動保險條例》第十二條甲項的規(guī)定辦理，即：其全部診療費、醫(yī)藥費、住院費、住院時的膳費與就醫(yī)路費，均由企業(yè)或廠方負擔(dān)。

在醫(yī)療期間，工資照發(fā)。

由此可見，原告預(yù)支給我的醫(yī)療費用______元作為我的欠款而現(xiàn)在要我返還，純屬不知法、不懂法的表現(xiàn)。

(二)反訴部分：我因公負傷醫(yī)療期間，依法應(yīng)由原告負擔(dān)的費用如下：

1.以現(xiàn)金交納的醫(yī)藥費、輸血費救護車費計667.54元(全部單據(jù)已呈交你院);。

2.住院期間的膳費84元(每天1.50元，56天);。

3.護理工資112元(每天1人，護理56天，日工資2元);。

4.醫(yī)療期及出院后休養(yǎng)期共8個月的工資480元(每月60)。

以上四項，共計1343:54元。

另加我負傷前結(jié)存未領(lǐng)而由原告非法扣壓的工資47.92元，總計1391.46元。

原告除已預(yù)借給我的醫(yī)藥費800元外.還應(yīng)償付我591.46元。

請你院查明事實，合并審理我的反訴請求，依法裁判。

此致

_________縣人民法院。

_____年______月_____日。

買賣合同糾紛答辯狀[3]。

反訴人張某某、胡某訴答辯人贛榆縣某某汽車銷售部合同糾紛一案，答辯人現(xiàn)提出如下答辯意見：反訴人提出的訴訟請求既沒有事實依據(jù)，也沒有法律依據(jù)，請求法院依法駁回反訴人的訴訟請求，其理由陳述如下：

一、答辯人已經(jīng)完全履行了合同義務(wù)，不需要雙倍返還定金6萬元。

5月18日，答辯人贛榆縣某某汽車銷售部與反訴人張某某簽訂了《購車協(xié)議》，約定由反訴人向答辯人購買stq4250號汽車頭，價款為23.9萬元，預(yù)交定金3萬元，反訴人在提車時將剩余的`車款一次性付清。

雙方合同簽訂后，在207月6日，反訴人到答辯人處提車，同時，反訴人胡某向答辯人寫了一張欠車款貳拾萬零玖仟元的欠條。

至此，答辯人已經(jīng)履行了向反訴人交付車輛的合同義務(wù);而與之相反的是，反訴人至今還沒有向答辯人支付清剩余車款20.9萬元，雖然答辯人長期以來三番五次地向反訴人催要剩余的車款20.9萬元，但是，反訴人卻以各種理由拒絕、抵賴，反訴人已經(jīng)很嚴重地違反了雙方簽訂的購車協(xié)議的相關(guān)約定，根據(jù)合同法一百一十五條的規(guī)定，反訴人無權(quán)要求返還定金，反訴人更加無權(quán)要求答辯人雙倍返還定金，而應(yīng)該是反訴人繼續(xù)履行合同義務(wù)，即一次性支付清剩余車款20.9萬元。

因此，答辯人已經(jīng)完全履行了合同義務(wù)，不需要雙倍返還定金6萬元。

二、連云港某某汽車銷售有限公司不具有該車的經(jīng)銷權(quán)和所有權(quán)。

答辯人與該訴爭車輛的生產(chǎn)廠家湖北某某專用汽車有限公司江蘇經(jīng)理部簽訂了代理協(xié)議，答辯人由此取得了該車輛在連云港區(qū)域的經(jīng)銷權(quán)。

該車輛是由生產(chǎn)廠家湖北某某專用汽車有限公司從該公司發(fā)貨到江蘇南通，然后，根據(jù)江蘇市場的銷售情況再調(diào)配到贛榆縣即答辯人的銷售部，因此，答辯人擁有該車輛的所有權(quán)，反訴人胡某向答辯人寫了一張欠車款貳拾萬零玖仟元的欠條，這一系列證據(jù)材料形成了一個完整的證據(jù)鏈，完全可以證明答辯人具有該車的經(jīng)銷權(quán)和所有權(quán)，而連云港某某汽車銷售有限公司不具有該車的經(jīng)銷權(quán)和所有權(quán)，因此，反訴人在反訴狀中稱從連云港某某汽車銷售有限公司購買，根本沒有事實依據(jù)，簡直是無稽之談!

三、該車不存在質(zhì)量問題，答辯人不需要賠償反訴人所謂的經(jīng)濟損失。

該車是經(jīng)過生產(chǎn)廠家質(zhì)量檢測合格后才準予出廠的，符合生產(chǎn)廠家的企業(yè)質(zhì)量標準，同時，也符合相關(guān)的行業(yè)標準和國家標準。

在答辯人與反訴人簽訂的購車協(xié)議中的第五、六條明確約定：反訴人在提車的時候?qū)υ撥囐|(zhì)量沒有提出異議的話，即表示認同該車質(zhì)量是合格的，答辯人對此不再承擔(dān)任何責(zé)任。

而反訴人在反訴狀中稱到答辯人處對該車進行整改，其真正的原因是反訴人購買的該車是牽引車，反訴人還另外購買了一輛后掛車，牽引車與后掛車組成一個整體才能夠用于運輸經(jīng)營活動，而反訴人另外購買的后掛車與反訴人在答辯人處購買的該車由于不是同一個汽車廠家生產(chǎn)的，后掛車與該牽引車在高度上是不匹配的，而需要對該牽引車的高度進行適當?shù)恼牟拍軌蚺c后掛車配合使用，才能夠使前后車作為一個整體運輸工具用于正常的運輸經(jīng)營活動。

因此，反訴人所稱的到答辯人處對該車進行整改的原因不是因為該車存在質(zhì)量問題而是出于以上的特殊原因，所以，答辯人不需要賠償反訴人所謂的經(jīng)濟損失。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇四

答辯人(本訴原告、反訴被告)：冼xx，男，漢族，xxx年10月2日出生，現(xiàn)住在佛山市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx村xx街xx巷xx號，電話xxxxxxxxx。

被答辯人(本訴被告、反訴原告)：廣州市某某裝飾工程有限公司xx分公司。

地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大廈首層xx號。

負責(zé)人：黎某某電話0xxxxxxxxxxxx。

答辯人因裝修合同糾紛將被答辯人起訴至貴院的(xxx)惠城法民一初字第xx號案件，被答辯人提起反訴。答辯人現(xiàn)就被答辯人的反訴，提出以下答辯意見。

一、被答辯人要求答辯人支付工程欠款67254元及違約金122402.28元沒有事實和法律依據(jù)。

1、被答辯人單方面增加工程項目，違反合同約定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第一項第3條規(guī)定工程安裝內(nèi)容、施工費用、增減項目都需要經(jīng)雙方簽認后生效。但是，被答辯人將雙方約定的工程總造價7.1萬元增加到13.9006萬元(折后價12.5982萬元)，沒有答辯人的簽字確認，因此該增加的所謂工程項目和工程款違背了合同約定，超出了答辯人的委托范圍，本身是對答辯人權(quán)利的侵害，不僅無權(quán)要求答辯人支付增加的款項，而且需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

2、被答辯人所謂答辯人接受工程量和工程款變化，沒有任何證據(jù)。

被答辯人以答辯人在施工圖紙中“配電系統(tǒng)圖”中簽字確認“開工，以實踐數(shù)為準”，就武斷認為被答辯人所從事的一切工程施工都得到答辯人認可，顯然是荒唐的。一方面雙方在《裝飾工程合同書》第七項第1條規(guī)定施工圖須答辯人簽字認可后被答辯人方可施工，另一方面第七款第3條規(guī)定答辯人變更設(shè)計或增減項目須書面通知被答辯人并列明原因、部位、時間、材料等，這就說明任何未經(jīng)答辯人簽字確認的施工一律屬于被答辯人違約，任何未經(jīng)答辯人書面詳細通知被答辯人的變更行為一律視為未變更。被答辯人拿出答辯人在配電系統(tǒng)圖中的簽字確認，就認為答辯人認可一切施工變更，明顯違背了合同約定。即使答辯人同意了施工變更，也只是同意配電系統(tǒng)圖的變更，答辯人并沒有在其他圖紙上簽字確認。

二、被答辯人拒絕支付第三期所謂工程款符合法律規(guī)定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第四項地1條規(guī)定工程總價款為7.1萬元，第一期工程款、第二期工程款分別為總價款的50%和35%，即答辯人已經(jīng)支付了總價款的85%，履行了主要合同義務(wù)?？墒?，被答辯人經(jīng)答辯人確認完成的工程量卻尚未達到總量一半，答辯人不是認真按照合同約定完成裝修項目，而是一再單方面增加裝修項目以牟取合同約定之外的非法利益，因此答辯人有權(quán)行使同時履行抗辯權(quán)，要求被答辯人提供的合法工程量與答辯人所支付的工程款相適應(yīng)。

答辯人已經(jīng)支付了合同約定總價款85%的工程款，在被答辯人未能完成合同約定85%的工程量之前，答辯人拒絕支付第三期所謂工程款，符合相關(guān)法律規(guī)定。被答辯人只有完成了相應(yīng)的工程量，才有權(quán)要求答辯人支付余下的工程款。

三、被答辯人單方面停工，需承擔(dān)違約責(zé)任。

根據(jù)答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第七項第1條的規(guī)定，施工圖須在答辯人簽字確認后被答辯人方可以施工，xxx年11月4日答辯人在被答辯人提供的施工圖上簽字，因此被答辯人最早開工時間應(yīng)該是xxx年11月4日。到xxx年11月30日，被答辯人開工不超過26天，答辯人已經(jīng)支付合同約定85%的工程款。按照《裝飾工程合同書》規(guī)定兩個月的工期進度，被答辯人尚未完成總工程量半數(shù)，就要求答辯人支付95%的總價款，并在xxx年12月22日單方面停工，明顯侵害了答辯人合法權(quán)益。

此外，該《裝飾工程合同書》沒有約定合法停工的事由，因此被答辯人即使自身權(quán)益受到損害，也只享有法律所規(guī)定對完成的工作成果行使留置權(quán)或通過合法途徑要求答辯人付清工程款，而無權(quán)采取停工這種激化矛盾的粗暴方式損害答辯人利益。因此，被答辯人單方面停工既沒有法定依據(jù)也沒有約定依據(jù)，屬于嚴重違約行為，需承擔(dān)違約責(zé)任。

綜上所述，被答辯人單方面增加裝修工程量，在收取絕大部分合同約定工程款后未完成相應(yīng)工程量的情況下，又單方面停工，嚴重損害了答辯人合法權(quán)益。因此，被答辯人要求答辯人支付未經(jīng)答辯人簽字認可的新增工程款，顯然沒有事實和法律依據(jù)。被答辯人單方面停工造成答辯人嚴重損失，被答辯人需承擔(dān)違約責(zé)任并按照合同約定完整履行合同義務(wù)。

此致

xx市xx區(qū)人民法院。

答辯人：冼xx。

xxx年xx月xx日。

基本知識。

反訴特征。

(1)當事人特定性及雙重性。

由于反訴是本訴的被告向本訴的原告提出的獨立的反請求，因此反訴的原告即是本訴的被告，反訴的被告即是本訴的原告，即反訴的當事人是特定的，而且反訴的當事人在訴訟中的地位具有雙重性。

(2)請求具有獨立性。

反訴具備訴成立的要件，是一種獨立的訴。反訴雖然是在本訴的訴訟程序中被告向原告提出的反請求，但是它并不因此必然地依賴本訴而存在。被告提出的反訴本身具備著起訴的要件，因此即使本訴撤回，反訴也能夠獨立存在，也能夠作為獨立的案件由法院審理裁判。

(3)目的具有對抗性。

反訴的起訴能使本訴失去意義，吞并或抵消原告的訴訟請求。

(4)反訴的時間具有限定性。

提起反訴有嚴格的時間限制。根據(jù)最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)問題的若干規(guī)定第三十四條第三款之規(guī)定，應(yīng)當在舉證期限屆滿前提出。

大多關(guān)于反訴特征的歸納，沒能把反訴的'特征與反訴的條件區(qū)別開來，把提起反訴的條件看成了反訴的特征，這給界定反訴的特征帶來了很大的局限性。如前所述，反訴是一種獨立的特殊之訴，因此應(yīng)當將“反訴”和“本訴”加以參照，找出“反訴”不同于“本訴”之處，作為反訴的特征--即反訴與本訴在發(fā)動條件上完全不同。除此之外，反訴的最大特點應(yīng)該在“反”上，這里的“反”揭示了反訴與本訴發(fā)生時空的不可逆性，也就是說，只有先存在本訴，反訴才有發(fā)生的可能，反訴對本訴在這點上具有依賴性。

(5)反訴和本訴之間要有聯(lián)系性。

反訴之所以在本訴程序中提起，其目的就在于抵消或吞并本訴原告的訴訟請求，以達到維護其自身利益的目的。反訴的請求與本訴的請求相對立，反訴借助本訴的訴訟程序進行，法院一并審理裁判。

反訴與本訴有牽連。反訴之所以產(chǎn)生和形成，是因為它與本訴有牽連，如果沒有牽連則不稱其為反訴，而是另外的訴。反訴與本訴的牽連主要表現(xiàn)在:反訴的原、被告與本訴的原、被告為同一對當事人;反訴請求與本訴請求基于同一法律事實。

區(qū)別。

反訴與反駁的詳細區(qū)別:。

反訴不同于反駁。反駁，是被告對原告起訴請求所依據(jù)的事實、理由、證據(jù)的辯駁。包括提供相反的證據(jù);部分或全部推翻原告提出的事實和證據(jù);提出新的法律根據(jù)，反駁原告起訴援引法律的錯誤，以此論證原告的訴訟請求部分或全部不能成立。反駁是被告依法享有的訴訟權(quán)利，也是被告在訴訟中經(jīng)常采用的防御手段。反駁的目的雖然也在于使原告的訴訟目的無法實現(xiàn)，但它并非向原告提出獨立的訴訟請求。反駁是被告的單純防御行為，而反訴則是被告通過發(fā)動進攻來進行防御。區(qū)分反訴還是反駁，關(guān)鍵在于被告是否向原告提出了獨立的訴訟請求。

一是性質(zhì)不同。

二是前提不同。

三是目的不同。

被告反訴的目的除抵消、吞并、排斥原告提出訴訟請求，使本訴的原告敗訴外，還對本訴的原告提出了獨立的反請求，主張獨立的權(quán)利。而反駁的目的只是否定原告提出的訴訟請求，沒有獨立的訴訟請求。

在審判實踐中，有的被告答辯時沒有明確提出反訴，而是在反訴過程中提出了反訴，有的內(nèi)容實際具備了反駁的條件，并提出了反訴請求，人民法院應(yīng)當作為反訴受理、審理。如果材料不夠充分，可令其補充。同時應(yīng)當依照最高人民法院制定的《人民法院訴訟收費辦法》第12條第一款“被告提出反訴的，根據(jù)反訴金額與價款計算案件受理費，由被告預(yù)交”的規(guī)定，應(yīng)由被告預(yù)交反訴案件受理費。使被告弄懂反訴與反駁的不同。并應(yīng)要求原告就該反訴進行當庭答辯，由于實踐中這種情況往往是反訴請求與反駁意見同時并存。因此，審判人員就需要對二者進行區(qū)分，以便更準確地掌握被告融合在答辯中的訴訟請求，從而完善在程序上的各個環(huán)節(jié)，提高辦案質(zhì)量和效率。

答辯，是指民事(包括刑事附帶的民事)、經(jīng)濟、行政案件的被告或被上訴人，針對原告或上訴人向人民法院遞交的起訴狀或上訴狀中提出的問題，依據(jù)事實和法律所進行的辯駁。被告和被上訴人提出答辯，這是民事、經(jīng)濟和行政訴訟中的必經(jīng)程序，也是一項重要訴訟權(quán)利。人民法院應(yīng)當保證他們能正確地行使這一權(quán)利，使當事人在訴訟中權(quán)利平等。至于當事人拒絕答辯，不影響人民法院對案件的依法審理。

反訴條件。

必須符合民訴起訴的條件。

注:。

第一百一十九條起訴必須符合下列條件:。

(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;。

(二)有明確的被告;。

(三)有具體的訴訟請求和事實、理由;。

(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

其他條件。

(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起，而不能對原告以外其他人。

(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。

(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。

(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。

(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實或法律上有牽連。

(6)提起的期限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(法釋()33號)第三十四條第三款“當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應(yīng)當在舉證期限屆滿前提出?！?/p>

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇五

反訴人(本訴被告)：名字、性別、出生年月、民族、戶籍、職業(yè)、現(xiàn)住地址(確定到門牌號)。

被反訴人(本訴原告)：名字、性別、出生年月、民族、戶籍、職業(yè)、現(xiàn)住地址(確定到門牌號)。

第三人(與本案有關(guān)但不能獨立提起訴訟的人)：名字、性別、出生年月、民族、戶籍、職業(yè)、現(xiàn)住地址(確定到門牌號)。

反訴請求。

一、

二、

三、

—5條，第17條、第20—24條，最高人民法院關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害若干問題的解釋第1、6、8、10條)。

證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和住址。

一、二、三……。

此致

云南省曲靖市富源縣人民法院。

附：本反訴狀副本x份。

反訴人：xx年xx月xx日。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇六

反訴人某某(原審被告)訴被反訴人xx某某房地產(chǎn)中介有限公司(原審原告)居間合同糾紛一案業(yè)經(jīng)貴院依法受理，為澄清事實，分清責(zé)任，現(xiàn)被反訴人就與反訴人居間合同糾紛一案特提出以下答辯意見僅供法庭參考：

一、合同已經(jīng)成立并生效，意向金轉(zhuǎn)為定金。

xxx年10月15日，因反訴人有買房需求，被反訴人業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)合適房源，通知反訴人來看房，當天下午共看了兩次房，第一次是她姐姐，第二次是其本人，看房過程中業(yè)務(wù)員向其介紹了該物業(yè)(即本案訴爭物業(yè))的基本情況、基礎(chǔ)設(shè)施、價格等等，反訴人當場表示愿意購買，并于當晚簽訂了編號為xxxxxxxxxxx的《房地產(chǎn)買賣中介合同》(以下簡稱三方合同)，支付了購房意向金15000元，之后業(yè)務(wù)員按照合同約定找到業(yè)主簽字并且將意向金交付給業(yè)主，意向金轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主定金了。

被反訴人業(yè)務(wù)員按照中介業(yè)務(wù)的要求履行相關(guān)義務(wù)，積極促成反訴人與業(yè)主簽訂三方合同，合同系當事人三方的真實意思表示，并未違反法律強制規(guī)定，是合法有效地合同，按照合同補充協(xié)議第二項第2條約定，甲方簽訂三方合同則乙方同意將意向金作為定金，由丙方轉(zhuǎn)付給甲方。該項事實有三方合同、業(yè)主收定金的收據(jù)予以證明。

二、反訴人違約在先，應(yīng)當承擔(dān)違約責(zé)任。

三方合同簽訂后，被反訴人的業(yè)務(wù)員一直督促反訴人繼續(xù)履行合同義務(wù)，辦理進件貸款預(yù)審等手續(xù)，可是反訴人因自身辦不了貸款資金不足等原因，遲遲不予配合履行，經(jīng)再三溝通，明確表示放棄購買該套物業(yè)。這違反了三方合同第九條的規(guī)定，應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償相應(yīng)的損失。該項事實有錄音以及派出所的詢問筆錄予以證明。

綜上所述，答辯人對反訴人的反訴請求不予認可，沒有相關(guān)的事實和法律依據(jù)，請求貴院依法駁回反訴人的訴訟請求。

此致

xx市秦淮區(qū)人民法院。

答辯人：xx某某房地產(chǎn)中介有限公司。

xxx年八月四日。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇七

申請事項：

請求法院依法中止審理王重銀訴申請人股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案事實與理由：

王重銀訴申請人股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一案貴院已于12月8日立案審理，案號：(20__)甬北民二初字第526號?，F(xiàn)申請人公司發(fā)現(xiàn)王重銀在將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給申請人之前，存在抽逃出資、非法侵占公司資產(chǎn)的犯罪嫌疑，已向江北區(qū)公安局經(jīng)偵大隊報案，江北區(qū)公安局經(jīng)偵大隊準備立案偵查。王重銀抽逃出資、非法侵占公司資產(chǎn)的行為有害申請人的股東利益和受讓股權(quán)的價值，故申請人根據(jù)《民事訴訟法》第一百三十六條之規(guī)定，請求法院依法中止對本案的審理，待江北區(qū)公安局偵查結(jié)果出來后再行恢復(fù)。

特此申請。

此致

江北區(qū)人民法院。

申請人：孫蘭琴。

代理律師：

20__年月日。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇八

申請人：鉛山縣港東金鋼煤礦，住所地：鉛山縣港東鄉(xiāng)鄧村，法定代表人：程雄建，煤礦投資人。

申請事項：申請貴委中止審理申請人與被申請人之間的鉛勞人仲[20__]第22號和鉛勞人仲[20__]第27號勞動人事爭議案件。

事實與理由：

被申請人嚴大平已經(jīng)于20__年5月12日向貴委申請勞動仲裁，要求申請人向其支付一定數(shù)額的賠償。貴委于20__年5月26日向申請人送達了答辯通知書、舉證通知書、開庭通知書等材料，并定于20__年6月4日開庭審理此兩案。申請人已于20__年5月27日就饒人社傷字[20__]1250號工傷認定決定書向上饒市人民政府提起了行政復(fù)議，認為申請人與被申請人之間不存在勞動關(guān)系，要求撤銷該工傷認定決定書?，F(xiàn)上饒市人民政府已經(jīng)依法受理，但還未作出復(fù)議決定，被申請人與申請人之間是否存在勞動關(guān)系、是否為工傷還沒有最終結(jié)論?，F(xiàn)特向貴委申請中止審理該兩案件，待行政復(fù)議或行政訴訟作出終局裁決時，再恢復(fù)審理此兩案。懇望貴委依法準許!

鉛山縣勞動人事爭議仲裁委員會。

申請人：鉛山縣港東金鋼煤礦20__年5月29日。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇九

個別情況，為了防止刑事案件審判過分遲延，才可以在刑事案件審判后由同一審判組織繼續(xù)審理。

四.兩種審判程序的協(xié)調(diào)。

附帶民事訴訟以被告人構(gòu)成犯罪為前提。所以，以“先刑后民”為原則，減少重復(fù)勞動。

1.開庭準備階段。

以次查明公訴人、辯護人、刑事被告人、刑事被害人、附帶民事訴訟原告人及其代理人、附帶民事訴訟被告人及其代理人的身份。

宣布刑事案件案由、附帶民事訴訟案由，宣布合議庭組成人員。告知當事人的權(quán)利和義務(wù)。

2.法庭調(diào)查階段。

公訴人宣讀刑事案件起訴書。

附帶民事訴訟原告人宣讀民事起訴書。

公訴人、被害人、被害人先后就刑事案件向被告人發(fā)問。

附帶民事訴訟原告人、代理人就附帶民事問題向被告人發(fā)問。

法庭宣讀證據(jù)，先后宣讀刑事犯罪證據(jù)和附帶民事訴訟的證據(jù)。

3.法庭辯論階段。

公訴人發(fā)表控訴意見。

被害人發(fā)表控訴意見。

附帶民事訴訟原告人、代理人發(fā)言。

刑事被告人陳述和辯解。

辯護人發(fā)表辯護意見。

附帶民事訴訟的被告人、代理人答辯。

雙方對民事問題辯論后，再就民事問題辯論。

4.最后陳述階段。

刑事被告人做最后陳述。

附帶民事訴訟原告人發(fā)表最后意見。

附帶民事訴訟被告人發(fā)表最后意見。

附帶民事訴訟雙方當事人有調(diào)解意向的，還可以再次調(diào)解。

五.評議判決。

刑事案件與附帶民事訴訟案件一并評議，一并判決。

如刑事案件判決無罪，附帶民事訴訟仍由改審判組織做出判決。

六.撤訴。

附帶民事訴訟審結(jié)前，原告人要求撤訴的，法院應(yīng)當允許。不再繼續(xù)審理和判決。

但國家、集體財產(chǎn)遭受損失人民檢察院提起附帶民事訴訟的，不能撤訴。

七.對判決不服。

刑事被告人對一審判決刑事部分不服，可以在十日內(nèi)提出上訴。

公訴人對一審判決刑事部分不服，可以在十日內(nèi)提出上訴。

被害人對一審判決刑事部分不服，五日內(nèi)可以要求檢察院抗訴，但不能以自己名義上訴。

附帶民事訴訟原告人對一審判決刑事部分無權(quán)上訴，對民事部分不服十日內(nèi)可以上訴。

附帶民事訴訟被告人對一審判決民事部分不服，十日內(nèi)可以上訴。

八.二審。

1.檢察院對刑事部分抗訴、被告人對刑事部分上訴的，二審法院對刑事部分、民事部分一并審理。

2.當事人對附帶民事部分上訴的，對刑事部分無約束力。二審法院只對民事部分再審。

3.二審審理民事部分，發(fā)現(xiàn)刑事部分判決錯誤的，按照審判監(jiān)督程序予以糾正。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇十

答辯人：

地址：

電話：

答辯人就物業(yè)管理合同糾紛一案提出答辯如下：

1、起訴狀所述“原告按約履行了合同，被告卻沒有按合同約定給付相關(guān)費用”，這與事實不符，答辯人不同意這樣的說法，事實是這樣的：

原告沒有按約履行合同在先。合同第1頁第一條甲方權(quán)利義務(wù)中明確寫明“根據(jù)本協(xié)議對房屋共用部位、共用設(shè)備、綠化、環(huán)境衛(wèi)生、保安、交通等項目進行維護、修繕、服務(wù)與管理”，合同第3頁第二條對共用部位和共用設(shè)施做了解釋，包括樓梯間和綠地。而本人所居住的xx花園x號樓南面的公共綠地已成天然的停車場(照片為證)，經(jīng)多次想物管反應(yīng)，未果。其次，本人所居住的x單元，從上至下多處樓梯間墻面損壞(照片為證)，尤其本人居住的x樓，門前墻壁毀壞嚴重，已有2年多的時間，期間數(shù)次向物管反映，未果。以上事實表明，本小區(qū)物管沒有按約履行合同在先，而不是“原告按約履行了合同，被告卻沒有按合同約定給付相關(guān)費用”。

2、事實并非原告起訴狀所述“經(jīng)催要未果”。今年，在原告起訴前曾上門要過物業(yè)管理費，前后一共3次，有兩次有同一負責(zé)人在場(據(jù)了解是x主任)，從第1次物管上門收費從起，本人及家人就向其反映四條同樣的問題，：一是門口的樓梯間兩年多無人維修;二是車庫門前不時有汽車甚至是非小區(qū)業(yè)主的外地牌照汽車亂停亂放，多次是本人停在花錢購置的車庫的汽車不能出庫，耽誤本人及家人的時間;三是本人車庫門前衛(wèi)生狀況太差，雜草叢生，無人問津;四是車庫門前有相鄰飯店私搭亂建的出煙通道損壞，夏天惡臭嚴重，不能靠近。來訪的物管人員也做了記錄，本人要求原告當庭提供訪談記錄。本人清楚的記得，第3次物管到訪后，本人明確表明，只要解決上述問題，本人立刻繳費。但時隔1個多月，物管沒有任何答復(fù)，連起碼的舉手之勞拔草也沒有兌現(xiàn)，足以表明物管沒有解決問題的誠意，而不是起訴狀所說的“經(jīng)催要無果，無奈訴至法院”。此外，在毫無溝通的前提下，一紙訴狀將本人告至法院，本人及家人極不不贊成物管的這種做法，保留提出異議的權(quán)利。

3、對于xx物業(yè)的管理水平和資質(zhì)，本人提出疑義。理由如下：一，每次，本人遇到汽車停在車庫不得出去的情況，均會找到值班保安，遇到素質(zhì)差的保安，答復(fù)“汽車出不來，我也沒辦法啊，我也不知道是誰家的車”;有時“幸運”，碰見素質(zhì)高的值班保安，責(zé)任心強，但也只能到樓下叫喊“誰家的車”種種，并不能快速解決問題。隨后，本人也向保安建議，要在門口進行出入車輛登記，起碼記錄車牌號以及車輛歸屬業(yè)主的住址、電話?？芍两?，“無主車”的事件還是時有發(fā)生。二，就是眼前是事情了。本應(yīng)訴通知書等文件的快遞上，居然寫錯了業(yè)主的電話號碼。這對于“做最有潛力的物業(yè)管理企業(yè)”的xx物業(yè)管理有限公司，差距太大。本次快遞上的郵戳是8月15日，時逢全家人出去旅游，8月12號下午出發(fā)，直至21日(周日)晚11時才到家。昨天，也就是22日中午11時20分左右，法院x法官上門說找業(yè)主，請下午2點30分在法院東門口等。直至昨天下午2點30分，本人才看見通知書，試問，如果本人旅游回來再晚兩天，貴方如何通知!為便于管理，物管應(yīng)該對業(yè)主的資料有起碼的了解、收集、掌握、存檔，以便及時通知業(yè)主有關(guān)事項，而且，物業(yè)管理合同上，物管公司的義務(wù)里也明確寫明“建立健全的物管管理檔案資料”。三，在物管第3次上門收費之后的一個深夜我家被盜，經(jīng)濟和精神都受到較大損失，感覺住在這個小區(qū)不安全，隨后便在xxx派出所報了案。同時找到物管想看監(jiān)控，幫助公安破案，物管說監(jiān)控不帶紅外線功能，夜間不起作用，還說正在和開發(fā)商交涉，請問1個多月過去了，有結(jié)果沒有。四，小區(qū)里大多數(shù)面朝西的門面房都開了后門，直接影響小區(qū)的安全，還有小區(qū)亂停車的問題，請問物管作何解釋。合同第4頁，對物管的服務(wù)質(zhì)量，包括房屋外觀、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、車輛停放秩序等有明確的要求，請問，物管做的如何。合同對雙方都有約束，我們不是只有交錢的義務(wù)，也有享受服務(wù)的權(quán)利，不談優(yōu)質(zhì)服務(wù)，起碼是合同規(guī)定的;物管不是只有收費的權(quán)利，也有按合同履行服務(wù)的義務(wù)。

基于上述理由，本人要求原告xx漣水縣物業(yè)管理公司撤銷將本人列為被告，同時對本人曾三次向上門收費物管人員提出的要求做出答復(fù)。

此致

xx人民法院。

答辯人：

更多熱門答辯狀范文推薦：

1.民事答辯狀范文（參考）。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇十一

被答辯人(本訴被告、反訴原告)：某某，女，漢族，xxx年12月26日出生，身份證號碼：，現(xiàn)住xx市。

答辯人因培訓(xùn)費用糾紛將被答辯人起訴至貴院的惠城法民一初字第多少號案件，被答辯人提起反訴。答辯人現(xiàn)就被答辯人的反訴，提出以下答辯意見。

一、被答辯人要求支付違約金6000元人民幣沒有事實和法律依據(jù)。

答辯人與被答辯人在xxx年7月31日簽訂了《承包協(xié)議書》，協(xié)議書簽訂后，答辯人依《承包協(xié)議書》完全正確履行了協(xié)議書的第二項約定，詳見答辯人提交的證據(jù)1、學(xué)員名單，2、約考回執(zhí)，3、學(xué)員的證人證言，4、收據(jù)，5，教學(xué)日志。被答辯人在簽訂《承包協(xié)議書》時，已是完全民事行為能力人，應(yīng)當知道自己的行為有法律效力，更知道善用自己的民事行為能力。

二、被答辯人要求答辯人支付車輛使用費、折扣費等共10000元，無事實與法律依據(jù)。

《承包協(xié)議書》第二條約定的非常明確，答辯人自負盈虧(只是包括油費、修理費、交通事故產(chǎn)生的維修費用及賠償);況且依據(jù)合同約定，答辯人即是自負盈虧，同時也是被答辯人的教練，負責(zé)培訓(xùn)被答辯人的學(xué)員，順利拿到這人駕駛證。

三、被答辯人要求支付所欠4名學(xué)員學(xué)費，無事實與法律依據(jù)。

因為該四名學(xué)生，未到韶關(guān)考試，因此并不存在交學(xué)費事實。

綜上所述，被答辯人單方面違約，且想不支付答辯人的培訓(xùn)費及保證金是事實，被答辯人提出的`反訴請求無事實與法律依據(jù)，因此法院應(yīng)當依法駁回被答辯人的反訴請求，依法保護答辯人的本訴，以維護答辯人的合法權(quán)益不受侵犯。

此致

xx市惠城區(qū)人民法院。

答辯人：

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇十二

答辯和反訴人：張吉君，男，1961年10月14日出生，漢族，住浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道妙智街123號。電話：13968616956為原告陳正勝訴被告張吉君，車宗華等人建設(shè)工程分包合同糾紛案件，被告張吉君依法答辯并提出反訴請求。

一、原告訴稱答辯人和本案其他被告欠原告工程款人民幣194261.54元不屬實;事實上答辯人于3月26日與原告結(jié)算，原告工程款實際應(yīng)付76229.60元，后答辯人支付原告2萬元，還應(yīng)支56229.6元。但原告在12月7日向答辯人借人民幣265000元。于12月已還105000元，原告還欠答辯人160000元，這樣答辯人扣除支付原告的工程款56229.6元，原告還欠答辯人民幣103770.4元。所以原告的訴訟請求不成立，答辯人請求人民法院駁回原告訴訟請求。

二、原告訴稱原告與答辯人簽訂的承包施工合同無效。答辯人認為該合同雙方意思表示真實，意思表示的內(nèi)容及目的均合法。雙方意思表示均達成一致意見，且雙方已履行，應(yīng)為有效。如果按原告所說答辯人等不具備工程施工資質(zhì)而致使合同無效的話，那么原告自己也不具備工程施工資質(zhì)。雙方簽訂的合同即然無效。那么原告已依照該合同向答辯人所收取的工程款3881199.4元應(yīng)全部返還答辯人，雙方重新計算原告的誤工費或損失。

三、原告應(yīng)返還在答辯人處的借款160000元，并按照約定承擔(dān)利息，按每萬元每月150元計算，并承擔(dān)由此而引起的訴訟費用。

綜上所述，原告向人民法院訴請的事實不成立。答辯人根本未欠原告工程款。而是原告欠答辯人人民幣103770.4元，所以原告訴請的事實不成立。加之原告訴稱原告和答辯人均無工程施工資質(zhì)致使合同無效，既然雙方所依倨的合同無效，那么雙方依照合同所結(jié)算的帳目、內(nèi)容、方式均應(yīng)無效，原告就應(yīng)返還答辯人已支付3881199.4元工程款。同時應(yīng)先返還答辯人借款16萬元并支付資金利息后，雙方再重新計算該工程原告應(yīng)得的誤工損失而不因按雙方所簽訂的合同計算。因此原告所依據(jù)的事實不成立，其訴訟請求也不成立。答辯人請求人民法院依法駁回原告訴訟請求為謝!同時判令原告返還答辯人借款16萬元，并并按照約定承擔(dān)利息，按每萬元每月150元計算，并承擔(dān)由此而引起的`訴訟費用。

此致

路橋區(qū)人民法院。

答辯人：張吉君。

20xx年6月21日。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇十三

原告人：

被告人：地址：地址：法人代表：法人代表：

案由：追索貨款，賠償損失。

訴訟請求。

1.責(zé)令被告償還原告貨款3萬元。

2.責(zé)令被告賠償拖欠原告貨款3個月的利息損失。

3.責(zé)令被告賠償原告提起訴訟而產(chǎn)生的一切損失，包括訴訟費、請律師費等。

訴訟事實和理由。

區(qū)人民法院起訴人：年月日。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇十四

反訴原告：陳xx李xx，反訴與被告李xx高xx，簽訂的山林權(quán)流轉(zhuǎn)協(xié)議糾紛一案，作答辯如下：

一、

二、請求人民法院依法撤銷原被告之間簽訂的《山林權(quán)流轉(zhuǎn)協(xié)議》。反訴的訴訟費由反訴原告自行承擔(dān)。

具體事實理由如下：

原被告雙方在20xx年xx1月xx日，簽訂了一份《山林權(quán)流轉(zhuǎn)協(xié)議》，該協(xié)議對山林的范圍不清，面積不實，只有流轉(zhuǎn)的價格約定，簽訂協(xié)議時反訴被告沒有和親屬統(tǒng)一意見，更沒有征得村集體同意。

所以該協(xié)議只是為無效協(xié)議，還沒有產(chǎn)生法律效力，協(xié)議才簽訂過后，反訴被告就多次找反訴原告協(xié)商，要求撤銷協(xié)議，返還定金，但反訴原告不同意，必須強買強賣，被迫我訴請法律解決，反訴原告的定金xxxxx元，被告愿意按銀行利息返還。

綜上所述，原被告簽訂的《山林權(quán)流轉(zhuǎn)協(xié)議》，是無效協(xié)議，不具有法律效力，理應(yīng)解除協(xié)議，因此，請求人民依法裁判，支持反訴被告人的意見為謝。

此致

xxxx人民法院。

答辯人：李xx高xx2xx年xx月xx日。

起訴物業(yè)應(yīng)訴書篇十五

答辯人(本訴原告、反訴被告)：冼某升，男，漢族，xxx年10月2日出生，現(xiàn)住在xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx村xx街xx巷xx號，電xxxxxxxxxx。

被答辯人(本訴被告、反訴原告)：xx市某某裝飾工程有限公司xx分公司。

地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大廈首層xx號。

負責(zé)人：黎某某電話xxxxxxxxx。

答辯人因裝修合同糾紛將被答辯人起訴至貴院的(xxx)惠城法民一初字第xx號案件，被答辯人提起反訴。答辯人現(xiàn)就被答辯人的反訴，提出以下答辯意見。

一、被答辯人要求答辯人支付工程欠款67254元及違約金122402.28元沒有事實和法律依據(jù)。

1、被答辯人單方面增加工程項目，違反合同約定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第一項第3條規(guī)定工程安裝內(nèi)容、施工費用、增減項目都需要經(jīng)雙方簽認后生效。但是，被答辯人將雙方約定的工程總造價7.1萬元增加到13.9006萬元(折后價12.5982萬元)，沒有答辯人的簽字確認，因此該增加的所謂工程項目和工程款違背了合同約定，超出了答辯人的委托范圍，本身是對答辯人權(quán)利的侵害，不僅無權(quán)要求答辯人支付增加的款項，而且需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

2、被答辯人所謂答辯人接受工程量和工程款變化，沒有任何證據(jù)。

被答辯人以答辯人在施工圖紙中“配電系統(tǒng)圖”中簽字確認“開工，以實踐數(shù)為準”，就武斷認為被答辯人所從事的一切工程施工都得到答辯人認可，顯然是荒唐的。一方面雙方在《裝飾工程合同書》第七項第1條規(guī)定施工圖須答辯人簽字認可后被答辯人方可施工，另一方面第七款第3條規(guī)定答辯人變更設(shè)計或增減項目須書面通知被答辯人并列明原因、部位、時間、材料等，這就說明任何未經(jīng)答辯人簽字確認的施工一律屬于被答辯人違約，任何未經(jīng)答辯人書面詳細通知被答辯人的變更行為一律視為未變更。被答辯人拿出答辯人在配電系統(tǒng)圖中的簽字確認，就認為答辯人認可一切施工變更，明顯違背了合同約定。即使答辯人同意了施工變更，也只是同意配電系統(tǒng)圖的變更，答辯人并沒有在其他圖紙上簽字確認。

二、被答辯人拒絕支付第三期所謂工程款符合法律規(guī)定。

在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第四項地1條規(guī)定工程總價款為7.1萬元，第一期工程款、第二期工程款分別為總價款的50%和35%，即答辯人已經(jīng)支付了總價款的85%，履行了主要合同義務(wù)?？墒?，被答辯人經(jīng)答辯人確認完成的工程量卻尚未達到總量一半，答辯人不是認真按照合同約定完成裝修項目，而是一再單方面增加裝修項目以牟取合同約定之外的非法利益，因此答辯人有權(quán)行使同時履行抗辯權(quán)，要求被答辯人提供的合法工程量與答辯人所支付的工程款相適應(yīng)。

答辯人已經(jīng)支付了合同約定總價款85%的工程款，在被答辯人未能完成合同約定85%的工程量之前，答辯人拒絕支付第三期所謂工程款，符合相關(guān)法律規(guī)定。被答辯人只有完成了相應(yīng)的工程量，才有權(quán)要求答辯人支付余下的工程款。

三、被答辯人單方面停工，需承擔(dān)違約責(zé)任。

根據(jù)答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第七項第1條的規(guī)定，施工圖須在答辯人簽字確認后被答辯人方可以施工，xxx年11月4日答辯人在被答辯人提供的施工圖上簽字，因此被答辯人最早開工時間應(yīng)該是xxx年11月4日。到xxx年11月30日，被答辯人開工不超過26天，答辯人已經(jīng)支付合同約定85%的工程款。按照《裝飾工程合同書》規(guī)定兩個月的工期進度，被答辯人尚未完成總工程量半數(shù)，就要求答辯人支付95%的總價款，并在xxx年12月22日單方面停工，明顯侵害了答辯人合法權(quán)益。

此外，該《裝飾工程合同書》沒有約定合法停工的事由，因此被答辯人即使自身權(quán)益受到損害，也只享有法律所規(guī)定對完成的工作成果行使留置權(quán)或通過合法途徑要求答辯人付清工程款，而無權(quán)采取停工這種激化矛盾的粗暴方式損害答辯人利益。因此，被答辯人單方面停工既沒有法定依據(jù)也沒有約定依據(jù)，屬于嚴重違約行為，需承擔(dān)違約責(zé)任。

綜上所述，被答辯人單方面增加裝修工程量，在收取絕大部分合同約定工程款后未完成相應(yīng)工程量的情況下，又單方面停工，嚴重損害了答辯人合法權(quán)益。因此，被答辯人要求答辯人支付未經(jīng)答辯人簽字認可的新增工程款，顯然沒有事實和法律依據(jù)。被答辯人單方面停工造成答辯人嚴重損失，被答辯人需承擔(dān)違約責(zé)任并按照合同約定完整履行合同義務(wù)。

此致

xx市xx區(qū)人民法院。

答辯人：冼某升。

xxx年xx月xx日。