2023年維修安裝合同協(xié)議書范本(匯總14篇)

合同是法律規(guī)定的必要條件之一。在簽署合同之前，雙方應確保對合同內容和條款都進行了充分理解和確認。在撰寫合同時，可以參考以下實用的范本，以確保合同條款的準確性和完整性。

維修安裝合同協(xié)議書范本篇一

甲方：

地址：

法人代表：

電話：傳真：

乙方：

地址：

法人代表：

電話：傳真：

根據(jù)北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號通知規(guī)定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委托乙方對大廈內具4kg干粉abc滅火器進行維修年檢，每具維修費用為元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權利及義務，特達成如下合作事項：

具4kg干粉abc類滅火器(具體明細詳見附件)，每具維修價格元人民幣，維修費用合計：。人民幣大寫：。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸?shù)热抠M用。

二、維修日期：

三、交貨地址：將維修合格消防器材送至。

四、驗收方式：甲乙雙方在大廈現(xiàn)場驗收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。

五、付款方式：甲方驗收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內將維修款以支票形式付給乙方。

六、質保期：乙方對所負責維修的甲方具干粉abc滅火器材免費質保1年，一年內滅火器出現(xiàn)壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負責免費上門維修。

七、甲方責任。

1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。

2、甲方一旦發(fā)現(xiàn)消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時通知乙方，乙方須在24小時內及時給予維修。

3、認真履行合同，對工作任務的完成情況和工作質量進行監(jiān)督檢查和驗收。

八、乙方責任。

1、乙方必須按照國家的有關標準進行滅火器的維修，嚴格質量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。

2、質保期內乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務，維修后的滅火器按原位擺放。

3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。

4、本協(xié)議書采用固定總價方式即：協(xié)議依據(jù)報價時的所有工程量固定，人、材、機及取費全部固定。負責提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具，對人工費乙方不再單獨收費。

5、協(xié)議價款已結合工程具體情況考慮了技術措施費及保證工期、質量等因素所需的趕工費等全部費用。

6、本工程以乙方包材料設備、包工期、包施工、包質量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。

八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

維修安裝合同協(xié)議書范本篇二

乙方接受甲方委托，作為甲方的相關維修定點單位，對甲方的提供電機、水泵及相關設備進行維修、提供相關配件。為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。

乙方保證其具有維修電機及相關設備的資格證照，有權從事維修電機、水泵及相關設備。

雙方現(xiàn)就以下事項進行正式約定：

第一條：更換配件。

1、乙方提供更換配件必須保證為與設備同品牌原裝配件，如有特殊情況乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原配件應用功能與技術指標相近的部件。

2.更換配件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于電機及相關設備的生產(chǎn)商在*市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。甲方可以在經(jīng)乙方書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

1.甲方將需維修的電機及相關設備告知乙方，乙方協(xié)同甲方確認后自行取走。

2.維修項目完工后，乙方有義務告知甲方確認維修項目和更換配件明細。交付時間：維修項目完工后3日內。交付方式：乙方將維修完工的電機及相關設備移交給甲方。交付地點：司院內。

第三條驗收。

1.雙方約定由甲方和乙方共同來進行維修的驗收工作。

2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)國家相關標準執(zhí)行。

第四條保管義務。

第五條上門服務。

1、對電機、水泵及相關設備的安裝、使用過程的疑問，乙方免費提供上門服務。

第六條保修。

電機、水泵修復后，在正常的使用環(huán)境下，對于該電機、水泵的同一故障，乙方提供1個月的保修。但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。

4.因未經(jīng)乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第七條費用結算、支付的方式。

1、維修產(chǎn)生的費用單據(jù)必須經(jīng)由甲方經(jīng)辦人簽字確認，方才有效。

2、因為維修電機、水泵及相關設備的型號、數(shù)量、更換配件的不確定性，費用結算時雙方依據(jù)結算周期內實際發(fā)生的維修相關費用為結算金額，出具結算單。

3、雙方約定按4-6月為固定結算周期。

4、維修費用支付條件：質量、服務無糾紛，由乙方提供3%稅務代開發(fā)票后，甲方一次性付清。

第八條違約責任:違約責任;。

1.合同簽訂后若供方不能按約定日期供貨。使需方造成損失，供方應償付需方此批貨款總價的違約金。

2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者給需方造成損失的，供方應償付需方此批貨款總值的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意。

第十三條合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效第十四條雙方在履行本合同期間，如發(fā)生糾紛應通過協(xié)商方式解決，若協(xié)商后仍不能解決，一方或雙方需在合同簽訂地()法院通過訴訟方式解決，當爭議標的額超過500萬元的，雙方在仲裁委員會通過仲裁的方式解決。

第十五條本合同的簽訂地為。

第十六條合同有效期限：簽訂之日生效，雙方權利義務終止時止。

第十七條本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十條本合同一式陸份，甲方肆份，乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十一條補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

維修安裝合同協(xié)議書范本篇三

甲方：

乙方：

乙方所有事故車輛就事故損壞部分由乙方委托甲方進行修復，經(jīng)相關事宜甲乙雙方達成一致意見，共同協(xié)商事故車簽定維修協(xié)議。

1、乙方的事故車輛修理，依照保險公司核定結果進行，維修項目及更換配件以保險公司和甲方核定為準。

2、乙方事故車維修方案，先按照保險公司定損換件進行、在維修過程中若發(fā)現(xiàn)有保險公司不同意換件但必須更換的零部件(待查件)甲方負責及時向乙方及保險公司進行追加，費用另算。

3、事故車輛現(xiàn)場及定損手續(xù)齊全，甲方只負責修理。如需做現(xiàn)場處理或協(xié)助辦理，駕駛員需乙方提供。

4、事故車輛能開的情況下，乙方需將車開到甲方維修站，如需要請拖車，拖車費用由甲方承擔。(特殊情況除外)。

5、事故車輛理賠手續(xù)齊全，甲方按保險公司核定修理發(fā)票金額7%返回乙方。

6、事故車輛的.修理費用結帳方式按月結進行，甲方憑當月所有的核定發(fā)票金額并修理完畢車輛，扣返回給乙方7%后，余額每月的25號結算。(不以核定金額是否到乙方為準)。

7、事故車輛的修理工期，以保險公司定損完畢后，視事故車的損壞程定，再另行定期。如修理過程中，若臨時增加或更換維修項目(包括待查件)工期另算。

8、車輛修理完畢后，驗車標準及提車條件，甲方與乙方必須一起對維修部分進行檢查，確認維修部分無誤(不得按新車標準驗車)。

9、協(xié)議有效期，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

10、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后方可生效。

11、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方本著友好原則協(xié)商解決。

甲方簽字(蓋章)：

日期：

乙方簽字(蓋章)：

日期：

維修安裝合同協(xié)議書范本篇四

甲方：_______________（以下簡稱甲方）。

乙方：_______________（以下簡稱乙方）。

因乙方承接甲方的施工升降機（或塔式起重機）安裝、拆除、維修施工任務，為確保乙方施工人員的安全及設備安全，根據(jù)合同加強安全生產(chǎn)工作的要求和國家有關安全標準，經(jīng)甲乙方雙方平等協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，并共同遵守本協(xié)議所有條款。

一、承包工程項目。

1.工程項目名稱：_______________。

2.工程地址：___________________。

3.承包范圍：___________________。

4.承包方式：___________________。

5.施工期限：___________________。

二、乙方在本工程施工期間，必須保證以下責任目標。

1.安全目標：

1.1杜絕發(fā)生死亡事故。

1.2避免發(fā)生重傷，輕傷頻率控制在年3‰以下。

2.管理目標：

2.1分包方與相關人員的施工安全技術交底和三級教育率100％。

2.2分包方的特殊工種持證上崗合格率達到100%。

2.3每月由分包方相關負責人對設備安全檢查和反饋率達到100％。

2.4及時消除重大事故隱患，一般隱患整改率達到100％。

三、甲方的權利、義務和責任。

（一）甲方的權利。

甲方有權要求乙方嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)、標準，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程，落實事故防范措施。

甲方有權要求乙方履行安全生產(chǎn)職責，對乙方違反甲方安全規(guī)定的行為進行制止和處罰，嚴重違章的有權要求乙方停工限期整改，對不能按要求整改且存在嚴重安全隱患的施工隊伍，甲方有權單方中止合同，并不承擔違約責任。充分體現(xiàn)“安全一票否決制”的嚴肅性。

甲方有權要求乙方維護好各種工器具、設備和器材，對不符合施工（安裝、拆除、維修）安全使用規(guī)定的設備和工器具有權禁止其使用。

甲方對乙方進入施工現(xiàn)場且未進行安全教育的.人員，有權對其停工。

甲方有權對乙方制定的安全方案和安全措施進行審查、審批和檢查落實，對無方案、無措施和措施不落實的有權停止其作業(yè)。

甲方有權對乙方施工（安裝、拆除、維修）人員的勞動保護著裝及特殊防護用品進行安全檢查，對不符合安全規(guī)定的有權停止工作。

甲方有權對乙方施工（安裝、拆除、維修）人員的“三違行為”進行處罰，處罰辦法：（1）進入施工現(xiàn)場不戴安全帽及不正確佩戴的處罰____元/人次，高處作業(yè)不系安全帶處罰____元/人次。（2）違章使用嚴禁使用的工器具、設備處罰____元。（3）禁止偷盜塔吊、電梯安裝相關設備及配件，如發(fā)生此類事件調查核實后，按照所偷盜設備、配件價格雙倍賠償，造成誤工及數(shù)額較大情節(jié)嚴重者，移交當?shù)毓矙C關處理。

（二）甲方的義務。

甲方必須認真貫徹國家、有關省、市和上級勞動保護、安全生產(chǎn)主管部門頒發(fā)的有關安全生產(chǎn)、消防工作的方針、政策，嚴格執(zhí)行有關勞動保護法規(guī)、條例、規(guī)定。

向乙方提供擬安裝設備位置的基礎施工資料，確保建筑起重機械進場安裝、拆卸所需的施工條件。施工現(xiàn)場有多臺塔式起重機作業(yè)時，應當組織制定并實施防止塔式起重機相互碰撞的安全措施。

甲方應根據(jù)不同施工階段、周圍環(huán)境以及季節(jié)、氣候的變化，對建筑起重機械采取相應的安全防護措施。

甲方應制定建筑起重機械使用應急救援預案，并做交底。

在建筑起重機械活動范圍內設置明顯的安全警示標志，對集中作業(yè)區(qū)做好安全防護。

（三）甲方的責任。

甲方負責審批乙方制定的施工（安裝、拆除、維修）安全方案，指定專人負責對乙方施工（安裝、拆除、維修）人員進行安全技術、作業(yè)環(huán)境、危險程度、應急方式的安全交底，并監(jiān)督檢查執(zhí)行。

甲方為乙方提供和創(chuàng)造施工（安裝、拆除、維修）作業(yè)所必須具備的安全環(huán)境與勞動條件。若施工現(xiàn)場需動火時，甲乙雙方派專人監(jiān)護。動土作業(yè)時，由甲方負責聯(lián)系相關辦理手續(xù)，并監(jiān)督標明的地下管道、電纜等隱蔽工程的標高及走向，同時進行現(xiàn)場確認標識。

甲方負責施工（安裝、拆除、維修）過程中因甲方原因造成的事故。

甲方負責對乙方在施工（安裝、拆除、維修）過程中發(fā)生的事故進行調查。

四、乙方的權利、義務和責任。

（一）乙方的權利。

對甲方的安全管理提出合理化建議和改進意見。

在施工（安裝、拆除、維修）作業(yè)中，對甲方違章指揮、強令冒險作業(yè)，乙方有權拒絕執(zhí)行。

乙方有權要求甲方聯(lián)系作業(yè)所在單位提供符合施工（安裝、拆除、維修）的安全條件和環(huán)境。

（二）乙方的義務。

乙方必須認真貫徹國家、有關省、市和上級勞動保護、安全生產(chǎn)主管部門頒發(fā)的有關安全生產(chǎn)、消防工作的方針、政策，嚴格執(zhí)行有關勞動保護法規(guī)、條例、規(guī)定。

乙方應當按照建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案及安全操作規(guī)程組織安裝、拆卸作業(yè)。乙方的專業(yè)技術人員、專職安全員應當進行現(xiàn)場監(jiān)督，技術負責人應當定期巡查。

乙方進行安裝時，應組織相關人員施工安全技術交底，并簽字確認，并加蓋安裝單位公章。

建筑起重機械安裝完畢后，乙方按照安全技術標準及安裝使用說明書的有關要求對建筑起重機械進行自檢、調試和試運轉。自檢合格的，應當出具自檢合格證明，并向甲方進行安全使用說明。

（三）乙方的責任。

乙方必須履行安全職責，嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、標準，認真遵守《安全生產(chǎn)法》和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程，落實事故防范措施。

建立健全施工（安裝、拆除、維修）現(xiàn)場安全督察體系和網(wǎng)絡，明確安全第一責任人，現(xiàn)場作業(yè)要有專人負責安全。

乙方施工（安裝、拆除、維修）作業(yè)人員未接受入廠安全教育，以及進入現(xiàn)場未進行作業(yè)前安全教育的，嚴禁進入現(xiàn)場作業(yè)。

乙方施工（安裝、拆除、維修）人員必須嚴格執(zhí)行施工電梯、塔吊以及乙方施工（安裝、拆除、維修）作業(yè)所在單位的安全技術規(guī)程和管理制度、相關規(guī)定，自覺接受作業(yè)所在單位、甲方安全部門及安全管理人員的監(jiān)督檢查。

乙方應根據(jù)施工（安裝、拆除、維修）作業(yè)項目的內容編制《施工組織方案》與《安全措施》，經(jīng)作業(yè)所在單位和甲方審核批準后方可實施。

乙方所使用的工器具及安全設施必須符合安全規(guī)定，嚴禁使用不符合規(guī)范要求的工器具。

乙方進入現(xiàn)場作業(yè)的各種勞動保護、安全防護及消防器材應自備。

乙方施工（安裝、拆除、維修）作業(yè)人員應在規(guī)定的區(qū)域內作業(yè)，未經(jīng)甲方許可不得超區(qū)域作業(yè)。節(jié)假日、夜間和作業(yè)所在單位休息時間施工（安裝、拆除、維修）必須經(jīng)甲方和作業(yè)所在單位的同意。不得擅自動用作業(yè)所在單位的各種設備，否則后果自負。

乙方人員進入現(xiàn)場前必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，施工休息期間不得亂竄。

乙方在施工現(xiàn)場必須設立明顯的安全警示標志，在廳門外必須設紅色警示燈。

乙方在必須服從作業(yè)所在單位和甲方安全管理人員管理。

乙方在易燃易爆生產(chǎn)區(qū)域使用的臨時電纜中間不得有斷頭線，并要懸空以防破損漏電打火花。

乙方在生產(chǎn)區(qū)域施工（安裝、拆除、維修）作業(yè)嚴禁用鐵器敲擊現(xiàn)場設備和管線。

乙方在生產(chǎn)區(qū)域施工（安裝、拆除、維修）清理時，嚴禁亂堆亂放清理的廢棄物和可燃物，保證作業(yè)現(xiàn)場的文明施工。

五、違約責任及處理。

除了以上甲方“責任”中所明確的，甲方原因所導致的安全事故的責任，由甲方承擔以外。在本次生產(chǎn)過程中所發(fā)生的安全事故，造成的甲乙雙方的人、財、物的經(jīng)濟損失及法律責任均應由乙方自行承擔。具體涵蓋以下方面：

乙方承擔未受有關安全教育，未按規(guī)定穿戴勞動防護用具，不服從甲方安全管理、超指定區(qū)域、超時限作業(yè)而造成的各種事故責任。

乙方承擔違反甲方或作業(yè)所在單位的安全管理制度和規(guī)定，違反安全規(guī)程、不按施工方案作業(yè)、安全技術措施不落實、現(xiàn)場安全管理不到位而造成的各種事故責任。

乙方承擔由于自身違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律、擅自動用作業(yè)所在單位設備而造成的各種事故責任。

由于乙方責任造成甲方人員、作業(yè)所在單位人員受到傷害和財產(chǎn)損失，由乙方負責賠償。

六、不可抗力責任劃分。

由于不可抗力因素（如天災、戰(zhàn)爭、動亂）導致的安全生產(chǎn)事故，所造成的甲乙雙方人、財、物的經(jīng)濟損失，由甲乙雙方各自承擔自身的人、財、物的經(jīng)濟損失。

七、雙方在簽訂分包合同時，并簽訂本協(xié)議，與合同同時生效，未盡事宜可另行補充簽訂。

八、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方代表（簽章）：___________乙方代表（簽章）：_________。

電氣自動化設備安裝與維修論文。

維修安裝合同協(xié)議書范本篇五

甲方：

乙方：

就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議：

二、質量標準。

1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;。

2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應及時維修;。

3、如果在保修期內工程出現(xiàn)漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。

三、費用及付款方式。

簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經(jīng)驗收合格后一次性付工程款元。

四、安全責任。

1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。

2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。

3、施工方的工作人員與甲方?jīng)]有任何勞動關系或雇傭關系。

五、其他事項。

1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

甲方代表簽字：

乙方代表簽字：

日期：

維修安裝合同協(xié)議書范本篇六

送修方：(以下簡稱“甲方”)。

承修方：(以下簡稱“乙方”)。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就車輛維修事宜達成以下協(xié)議，以資共同遵守：

第一條、維修程序：

1、甲方填寫"送修單"。"送修單"上應注明送修車輛型號、車牌號碼、發(fā)動機號碼和底盤號碼，并加蓋公章。

2、乙方應對送修車輛進行細致檢查，經(jīng)甲方確認后在"送修單"上注明維修項目、維修材料費及維護人工費。

3、乙方必須在"送修單"上注明完成維修的時間。

4、在維修過程中，乙方如發(fā)現(xiàn)其它故障需增加維修項目或延長維修時間，應及時以書面形式通知甲方。若甲方在接到通知后3天內未給予同意的書面答復，則視為甲方不同意。

5、"送修單"需經(jīng)甲、乙雙方蓋章確認。

6、"送修單"一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

第二條、維修費用：

1、維修費用包括：人工費、材料費。

2、人工費包括小修定額維修人工費和大修人工費;其中：

小修年定額維修人工費定額為：(小修指各級維護和中、小修理);大修人工費以甲乙雙方協(xié)商的價格為準(見附件一)。

3、材料費以雙方協(xié)商的價格為準(見附件二);。

第三條、質量保證。

在保修期內，因維修質量造成的機械事故和經(jīng)濟損失，由乙方承擔。

維修合格出廠車輛的質量保證里程為：

1、整車大修和總成大修：10000公里;。

2、二級維護：1000公里;。

3、一級維護、小修：200公里。

第四條、結算方式：

1、乙方應在交接所維修的車輛時將"結算單"一同交予甲方，并出具維修出廠"合格證"。

2、結算方式為：

3、乙方應當向甲方出具當期每次維修的送修單和結算單。

第五條、甲方的權利與義務：

1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關系，甲方有權要求乙方優(yōu)先維修甲方送修的車輛。

2、對已完工車輛，如發(fā)現(xiàn)不合格或與"送修單"不符，甲方有權要求乙方無償返工，直至符合要求為止。

3、甲方應當按照協(xié)議約定與乙方結算車輛維修費用;。

第六條、乙方的'權利與義務：

1、乙方有權要求甲方按時結清車輛維修費用;。

2、乙方優(yōu)先為甲方的送修車輛提供維修服務;。

3、乙方不得將本協(xié)議約定義務轉讓給任何第三方;。

4、乙方應當按照"送修單"規(guī)定的時間完成維修工作;。

5、乙方應當保證送修車輛的安全;。

6、乙方應當保證維修質量;。

第七條、違約責任：

2、乙方違反本協(xié)議的約定，未按時完成維護義務，則乙方應向甲方每日交付該車輛總維修費用的%作為違約金。甲方有權從應支付給乙方的維修費用中扣減乙方應當支付的違約金。

3、如甲方送修車輛在乙方維修期間丟失或損毀，乙方應承擔賠償責任;。

4、乙方維修質量不合格，甲方有權要求乙方免費維修，乙方應向甲方每日支付該車輛總維修費用的%作為違約金，直至質量合格為止;因維修質量不合格給甲方造成損失的，乙方還應當賠償甲方全部的損失。

第八條、協(xié)議的修改及終止：

1、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議;。

2、任何一方如因發(fā)生不可抗力事件而喪失履行協(xié)議能力，本協(xié)議自行終止;。

3、如有下列任何一種情況出現(xiàn)，甲方有權單方面終止合同，并向乙方追究違約責任：

(1)未經(jīng)甲方同意，乙方將甲方送修車輛交由任何第三方維修;。

(2)未經(jīng)甲方同意，乙方擅自使用非原廠配件或以舊件換取甲方送修車輛零件;。

(3)因乙方維修質量問題，導致甲方車輛出現(xiàn)事故造成重大損失的。

第九條、協(xié)議有效期限：

本協(xié)議有效期限為年，自本協(xié)議簽訂之日起至年月日止。

第十條、爭議及解決方式。

如雙方在履行本協(xié)議時發(fā)生糾紛，應盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方住所地人民法院提起訴訟。

第十一條、本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同樣的法律效力。

第十二條、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第十三條、本協(xié)議壹式肆份，甲、乙雙方持貳份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。

甲方代表：乙方代表：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

維修安裝合同協(xié)議書范本篇七

法定代表人：__________。

職務：__________________。

委托代理人：__________。

身份證號碼：__________。

通訊地址：__________。

聯(lián)系人：__________。

電話：__________。

傳真：__________。

帳號：__________。

電子信箱：__________。

乙方(承攬人)：__________。

法定代表人：__________。

職務：__________。

委托代理人：__________。

身份證號碼：__________。

通訊地址：__________。

聯(lián)系人：__________。

電話：__________。

傳真：__________。

帳號：__________。

電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬。

第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。

第四條材料。

第五條檢驗。

第六條修繕修理時間。

從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。

第七條質量要求。

第八條資料提供。

1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：__________。

2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。

第九條轉包。

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密。

承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3、定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的后果。

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條協(xié)助。

1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________，并滿足以下要求：__________。

2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條監(jiān)督。

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務。

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條更換部件：

1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付。

修繕修理項目完工后，交付時間：__________，交付方式：__________，交付地點：__________。

第十七條驗收。

1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條修繕費用。

本次修繕的費用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_______________日內將尾款_______________元全部付清。

第十九條結算方式。

報酬與材料費的結算方式為：

第二十條保修。

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。

4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更。

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的終止。

如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉讓。

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證。

定作人：

1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知。

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：__________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之________日起_______________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條爭議的處理。

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力。

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________。

法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________。

委托代理人(簽字)：__________委托代理人(簽字)：__________。

簽訂地點：__________簽訂地點：__________。

維修安裝合同協(xié)議書范本篇八

甲方：

乙方：

雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。

一、維修內容及金額：rmb(含稅價)。

序號名稱數(shù)量修理內容合計。

合計：元（含稅）。

二、乙方負責將帶出維修，維修后送回甲方工廠。

三、工期：合同簽署后日內完成維修。

四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發(fā)票。

五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。

六、質保：質保期個月，從最終驗收合格之日起計算。

七、售中售后服務：質保期內出現(xiàn)質量問題由乙方在一周內免費更換。

八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0。5%向甲方支付違約金;因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產(chǎn)生的直接損失。

九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。

十、爭議解決：所有因本合同或執(zhí)行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。

十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。

十二、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

甲方：

乙方:。

簽署日期：

維修安裝合同協(xié)議書范本篇九

供方：________(以下簡稱甲方)。

需方：________(以下簡稱乙方)。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協(xié)議：

項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。

二、服務方式。

甲方應接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。

三、質量保證。

甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的.，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。

四、付款方式。

乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。

五、合同糾紛解決方式。

雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。

六、合同生效。

雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。

甲方：________。

乙方：________。

簽訂日期：________

維修安裝合同協(xié)議書范本篇十

供方：(以下簡稱甲方)合同編號：需方：(以下簡稱乙方)簽訂日期：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協(xié)議：

項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。

二、服務方式。

甲方應接到乙方通知后24小時能到達現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。

三、質量保證。

甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。

四、付款方式。

乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。

五、合同糾紛解決方式。

雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。

六、合同生效。

雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。

甲方：

乙方：

維修安裝合同協(xié)議書范本篇十一

甲方：_____________(以下簡稱甲方)。

乙方：_____________汽車銷售服務有限公司(以下簡稱乙方)。

為加強對車輛切實有效的管理，甲方自愿將其單位所屬車輛定點在乙方進行維修，保養(yǎng)。乙方將提供精良完善的技術服務，為精誠合作，講究信譽，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：

1、乙方為甲方提供以下優(yōu)質服務及承諾。

2、甲方在乙方定點維修的車輛，均享受電腦檢測、補胎、輪胎換位等免收工時費;。

3、甲方在乙方定點維修的車輛，無論何時何地均享受24小時緊急救援服務，24小時維修服務;到店維修無須排隊等待，享受vip專用通道，并由技術總監(jiān)專人診斷。

4、甲方在乙方定點維修的車輛，所需零配件，須經(jīng)甲方認可后方能進行更換;。

二、甲方應遵守事宜。

1、甲方前來維修車輛時必須向乙方說明托修的內容或闡明故障的現(xiàn)象;。

2、甲方接車時須簽單，必須經(jīng)乙方認可方能接車;。

5、乙方提出維修措施而甲方不接受所造成的一切損失，與乙方無關;。

6、出現(xiàn)維修質量問題，應回乙方來處理解決，第三方的處理費用由甲方自行承擔。

三、本協(xié)議自雙方簽訂日起執(zhí)行，若一方需終止協(xié)議，需提前2個月告之對方，并在協(xié)議終止前結清雙方的全部費用。

四、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)存一份，雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。

甲方代表：_____________乙方代表：_____________。

電話：_____________電話：_____________。

傳真：_____________傳真：_____________。

賬號：_____________賬號：_____________。

日期：_____________日期：_____________

維修安裝合同協(xié)議書范本篇十二

供應方（乙方）：__________________。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關規(guī)定，結合工程的具體情況，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同。

一、工程項目。

1．工程名稱：閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。

2．交貨及安裝工程地點：

承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的`設計方案、系統(tǒng)功能、設備材料，承包整個系統(tǒng)的設備供應及安裝和調試，并包通過有關技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。

二、系統(tǒng)總造價及其支付。

（一）系統(tǒng)總造價。

1．本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價（含感應卡費用）為人民幣_______。

2．整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付。

甲方根據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1．簽訂合同之日起_______日內甲方付總工程款的_______%；

2．工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______%。

3．通過甲方及有關部門初驗驗收合格，并且系統(tǒng)無故障運行一個月后，再付總工程款的_______%。

三、工期。

1．本合同簽訂后，乙方于_______年_______月_______日進場，到_______年_______月_______日止，完成安裝調試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。

2．在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。

四、供貨及安裝。

1．本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規(guī)范進行施工。

2．乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規(guī)定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

3．乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認可，方可采購進場安裝。

五、維修保養(yǎng)。

年限材料費維護服務費。

第一年免免。

第二、三年收取材料成本費20xx元/年。

2．保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

3．保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協(xié)議，乙方應對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術維護。

4．甲方要求軟硬件功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應繼續(xù)為客戶提供最優(yōu)惠的服務。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內任何部分（如：線路、零件）后造成損壞；非乙方指定的專業(yè)技術人員指導安裝而引起的故障。

六、雙方責任。

（一）甲方責任：

1．審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到后的_______日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。

2．按工程進度向乙方支付工程款。

3．委派_______為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督、檢查工程質量、進度。處理并協(xié)調甲乙雙方在施工中發(fā)生的有關事宜。

4．在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收。

5．組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。

（二）乙方責任：

1．按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。

2．施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。

3．對竣工驗收后保修期內發(fā)現(xiàn)的施工質量問題負責免費返修。4．對現(xiàn)場所有已完工的建筑及建筑裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住戶財產(chǎn)，由乙方負責賠償。

5．遵守甲方有關場地管理的規(guī)定并辦理有關的手續(xù)。

七、違約責任。

1．除不可抗力（戰(zhàn)爭、天災等）外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價_______％的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。

2．甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的_______％計付違約金。

3．由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程程總造價的_______％向甲方計付違約金。逾期超過_______日，甲方有權單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應就不足部分承擔賠償責任。

八、其他事宜。

1．按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后天內付清，否則按逾期付款處理。

2．本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。

3．雙方在執(zhí)行本合同中發(fā)生糾紛，雙方應先行協(xié)商，若協(xié)商不成時，任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。

4．雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經(jīng)雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。

5．甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果_______日內不答復視為認可。

6．本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清余款后本合同第八條第2款仍需繼續(xù)履行。

7．本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________。

簽約代表：__________簽約代表：__________。

聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________。

地址：______________地址：______________。

簽約地點：__________簽約時間：__________。

維修安裝合同協(xié)議書范本篇十三

法定住址:_________。

法定代表人:_________。

職務:_________。

委托代理人:_________。

身份證號碼:_________。

通訊地址:_________。

郵政編碼:_________。

聯(lián)系人:_________。

電話:_________。

傳真:_________。

帳號:_________。

電子信箱:_________。

乙方(承攬人):_________。

法定住址:_________。

法定代表人:_________。

職務:_________。

委托代理人:_________。

身份證號碼:_________。

通訊地址:_________。

郵政編碼:_________。

聯(lián)系人:_________。

電話:_________。

傳真:_________。

帳號:_________。

電子信箱:_________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:。

第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬。

(注:空格如不夠用，可以另接)。

第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。

第四條材料。

(注:空格如不夠用，可以另接)。

第五條檢驗。

第六條修繕修理時間。

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

第七條質量要求。

第八條資料提供。

1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:_________。

2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

第九條轉包。

1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密。

承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括:。

1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3、定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的后果。

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條協(xié)助。

1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:_________，并滿足以下要求:_________。

2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條監(jiān)督。

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務。

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條更換部件:。

1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的'部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付。

修繕修理項目完工后，交付時間:_________，交付方式:_________，交付地點:_________。

第十七條驗收。

1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條修繕費用。

本次修繕的費用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款(大寫)_________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條結算方式。

報酬與材料費的結算方式為:_________。

第二十條保修。

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍:。

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;。

2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;。

3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;。

4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更。

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的終止。

如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉讓。

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證。

定作人:。

1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人:。

1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知。

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條爭議的處理。

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決:。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力。

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條合同的解釋。

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補充與附件。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

維修安裝合同協(xié)議書范本篇十四

甲方因工作需要建設臨時板房一批，經(jīng)過同乙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。

1、工程概況。

臨建地點位于__以南，__以東，數(shù)量暫定為________間，實際結算數(shù)以甲方要求及實際建設間數(shù)為據(jù)。

2、雙方責任。

甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。

3、房屋構造。

單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。

地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于________cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據(jù))的石棉瓦。

4、工期。

乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。

5、價格及結算方式。

乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的'95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。

6、違約責任。

乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據(jù)損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現(xiàn)質量問題時，甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。

7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。

乙方________。

日期：________