手機閱讀

最新違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本(精選8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-24 09:02:35 頁碼:7
最新違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本(精選8篇)
2023-11-24 09:02:35    小編:ZTFB

通過總結(jié),我們可以發(fā)現(xiàn)自己的潛在能力和不足之處,為進一步發(fā)展提供指引。寫總結(jié)要言簡意賅,重點突出,表達清晰,讓人一目了然。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,希望對大家有所幫助。

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇一

甲乙丙丁四方本著互諒互讓的原則,綜合考慮各方實際情況,就_________年_________月_________日發(fā)生在工地的甲方人身損害賠償問題,經(jīng)各方協(xié)商,現(xiàn)達成和解協(xié)議如下:

四、方一次性補償給甲方業(yè)已發(fā)生和將來發(fā)生的與此事有關(guān)的醫(yī)藥費、護理費、營養(yǎng)費、交通費、伙食補助費、后續(xù)治療費、殘疾賠償金以及一切補償和賠償費用總計人民幣元整(大寫:_________萬元);方支付方墊付甲方的各種費用元(大寫:_________萬元),甲方以及甲方有關(guān)親屬、朋友等不得用任何方式或者變相的方式以此事為由向乙方、丙方提出任何請求,至此,各方之間在履行本協(xié)議后相互之間不再有任何債權(quán)債務(wù)糾紛。

五、本協(xié)議經(jīng)各方簽字或者蓋章后生效。一式_________份,甲、乙、丙、丁各方執(zhí)_______份,見證人一份。

各方身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照:

甲方(簽字):_________________。

________年_______月________日。

簽約地點:___________________。

乙方(簽字):________________。

________年_______月________日。

簽約地點:_________________。

丙方(簽字):__________________。

________年_______月________日。

簽約地點:___________________。

丁方(簽字):__________________。

________年_______月________日。

簽約地點:____________________。

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇二

如果適用定金責任,那么:依《擔保法》第91條規(guī)定:定金的數(shù)額由當事人約定,但不得超過主合同標的額的20%.本題中約定定金2萬元,超過了主合同標的的20%,超過部分無效,即有效定金為8×20%:1.6萬元,而0.4萬元為無效的定金,適用雙倍返還的定金罰則,那么可以要回1.6×2(定金罰則)+0.4(無效定金)+2(損失)=5.6萬元。

《擔保法》第89條規(guī)定:當事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的`擔保。債務(wù)人履行債務(wù)后,定金應(yīng)當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的,無權(quán)要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的,應(yīng)當雙倍返還定金。

2、依照上題闡述的原理,如果沒有損失則最多可以要回1.6×2(定金罰則)+0.4(無效定金)=3.6萬元。

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇三

協(xié)議書。

是什么嗎?它有哪些內(nèi)容?下面本站小編為大家整理了一些有關(guān)產(chǎn)品違約的賠償協(xié)議書范本,供大家參考學(xué)習(xí),希望對大家有所幫助。

甲方:。

乙方:。

20xx年xx月xx日,甲乙雙方訂立一份《合作協(xié)議書》,就船用配電箱等項目的開發(fā)生產(chǎn)銷售進行合作,合作期限至20xx年xx月xx日止,現(xiàn)甲乙雙方因故終止該《合作協(xié)議書》,經(jīng)雙方初步賬目結(jié)算后充分協(xié)商一致,自愿訂立如下協(xié)議:

一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協(xié)議書》;。

二、截至本協(xié)議書訂立之日止,甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經(jīng)營期間的收益,計人民幣xx萬元整,工資款等相關(guān)帳目均已結(jié)清??铐椫Ц掇k法、20xx年xx月18日前,甲方付給乙方xx萬元整;20xx年11月13日前,甲方付給乙方萬元整;20xx年xx月13日前,甲方付給乙方萬元整。如甲方逾期付款,按未付款項的日萬分之五計付違約金。

三、自本協(xié)議書訂立之日起,甲方和乙方的業(yè)務(wù)互不受對方的干涉,雙方的應(yīng)收款和應(yīng)付款等原來合作經(jīng)營期間的所有事務(wù),概由甲方負責料理,應(yīng)收款歸甲方所有,應(yīng)付款由甲方負擔。

四、自本協(xié)議書訂立之日起,乙方應(yīng)把原來合作經(jīng)營期間的相關(guān)技術(shù)資料和。

合同。

文本等交還給甲方,乙方應(yīng)遵守誠實信用原則,保守合作經(jīng)營期間的商業(yè)秘密,不得有損于對方之行為。否則,應(yīng)承擔違約責任。

五、甲乙雙方承諾:凡涉及到原《合作協(xié)議書》的所有事務(wù)以此為斷,甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端,如任一方挑起事端,由挑起事端方承擔全部則任。

本協(xié)議書一式三份,經(jīng)各方簽字或捺指印后生效。

甲方:

乙方:

見證方:。

20xx年xx月xx日。

甲方(出賣人):都城物業(yè)發(fā)展有限公司。

乙方(買受人):勁松路甲1號松華園小區(qū)單元房業(yè)主。

鑒于:

1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號:),乙方購買勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。

2、甲方應(yīng)于xx年10月31日前向乙方交付商品房。

3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住。

通知書。

》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。

5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行。

一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

________年________月________日。

-------。

甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。

乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。

xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術(shù)后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)。現(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:

一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。

二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關(guān)。

三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。

四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協(xié)議中各自義務(wù)。

甲方:________乙方:________。

監(jiān)督單位:________。

甲方:_________。

乙方:_________。

甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《箱式變電站購貨合同》,約定由乙方向甲方提供包含型號為_________變壓器在內(nèi)的箱式變電站,由于乙方現(xiàn)提供的型號與原合同約定不符,且未按規(guī)定在高壓開關(guān)安裝聯(lián)動隔離板,導(dǎo)致該變電站經(jīng)供電局兩次驗收均不合格。為了妥善解決相關(guān)事宜,減少乙方因此而造成的損失,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:

第一條關(guān)于變壓器型號的問題:

甲方接受乙方已安裝的型號為_________的變壓器,但附有如下條件:

1.乙方必須保證該箱式變電站的質(zhì)量優(yōu)良,能夠正常使用,保證該產(chǎn)品在本協(xié)議簽訂后能夠一次通過供電局的驗收并合格,否則,甲方有權(quán)拆除已安裝的箱式變電站,另行購買其他產(chǎn)品安裝使用,除所造成的一切損失由乙方承擔,乙方還需賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

2.自驗收合格之日起一年內(nèi),如該產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔由此造成的一切損失,并賠償甲方雙倍于合同金額的賠償金。

3.本產(chǎn)品的保修執(zhí)行原合同第六條的規(guī)定,在保修期內(nèi)收到甲方通知后2小時內(nèi)必須派員維修,如經(jīng)通知未派員或未及時派員維修達十次以上,甲方仍有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔由此造成的一切損失。

第二條關(guān)于賠償問題:

由于該變壓器二次驗收未能通過,乙方同意賠償甲方:

1.臨時增加的電線等費用:_________元。

2.使用臨時變壓器造成的電費價差:_________元(自_________年_____月_____日計至_________月_____日,_____月____日至驗收通過并通電所發(fā)生的差價另計)。

3.因驗收不合格所產(chǎn)生的驗收費用由乙方承擔(不合格的原因是乙方過錯造成的),憑供電局驗收費單據(jù)支付。但最后一次驗收合格所需費用不由乙方承擔。

第三條爭議的解決。

本協(xié)議各方當事人對本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第四條其他。

本協(xié)議可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協(xié)議,與協(xié)議具有相同法律效力。本協(xié)議自各方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。

本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同法律效力。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______。

_________年____月____日_________年____月____日。

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇四

甲方:

乙方:

根據(jù)甲乙雙方于年月日簽訂的《購銷合同》約定,乙方未經(jīng)甲方同意,不得將《購銷合同》項下產(chǎn)品銷售給第三方。鑒于乙方違反了《購銷合同》約定,將前述產(chǎn)品銷售給第三方(有限公司),經(jīng)友好協(xié)商,達成如下處理意見。

1、乙方同意自本協(xié)議書簽訂之日起日內(nèi)將甲方已支付的`用于生產(chǎn)《購銷合同》項下產(chǎn)品的模具費人民幣元支付給甲方,作為違約金。模具仍歸甲方所有。

2、乙方同意向甲方贈送《購銷合同》項下產(chǎn)品作為補償。具體交貨時間、交貨地點等由甲方指定。

3、乙方保證,不將《購銷合同》項下產(chǎn)品銷售給任何第三方(包括有限公司),如有違反,乙方同意按照其向第三方銷售該產(chǎn)品的'總金額的倍向甲方支付違約金。

4、如雙方發(fā)生爭議,提交甲方所在地法院訴訟解決。

5、本協(xié)議書與《購銷合同》不一致的地方,以本協(xié)議書為準。

6、本協(xié)議書自年月日簽訂,并自該日起生效。

甲方(蓋章)。

乙方(蓋章)。

日期:

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇五

合同法第114條規(guī)定:“當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法,約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少。當事人就延遲履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當履行債務(wù)。”由于這一條對違約金與賠償金、繼續(xù)履行能否并用沒有明示,民法通則等法律也無明確規(guī)定,在審判實踐中意見不一致。

我們認為,從羅馬法到德、法民法典,違約金與賠償金、繼續(xù)履行三者的關(guān)系都是清晰的。合同法生效之前,由于我國原有計劃體制為確保計劃的實現(xiàn)而過分強調(diào)合同的履行,濫用了“違約金”這一名稱,隨意賦予其強制性,造成了混亂。合同法結(jié)束了這一局面。我們的意見是:

對于違約金,合同法摒棄了違背市場經(jīng)濟或自由經(jīng)濟原則的懲罰性,使它回到了應(yīng)有的賠償性,并堅持合同自由、當事人意思自治原則,將違約金分別情況來對待:

基于此,也決定了違約金與賠償金不能并用。

(2)當事人就遲延履行約定的違約金。通說認為它是懲罰性違約金,理由是它不論這一遲延履行是否造成損失,都得承擔違約金責任。我們認為它同樣只具有賠償屬性,理由是:合同法另款規(guī)定,只不過是為了區(qū)別它和就不履行約定的違約金同實際履行在能否并用上的不同而已。因為約定不履行違約金的,因其賠償性而替代了合同的實際履行;而約定遲延履行違約金的,卻不能替代實際履行,并不是強調(diào)或表明這種情況下的違約金同其他情況下的違約金有著懲罰性與賠償性的區(qū)別。我們認為,就遲延履行約定的違約金,性質(zhì)上也是就遲延造成的損害賠償?shù)念A(yù)定,同樣受第114條第2款關(guān)于違約金調(diào)整規(guī)則的約束,在違約金低于延遲造成的損失的,可以請求增加至實際損失,在違約金過高于因遲延履行造成的'實際損失時,可以請求適當減少,在沒有造成任何損失的情況下,違約金調(diào)整為零,不予賠償。對最后這種情況,1971年美國俄勒岡州最高法院審理的哈蒂訴拜伊案是個很好的說明。該案中原告作為農(nóng)場主請被告打水井,約定1967年4月1日完工,每遲一天支付50美元的損失賠償,被告超過了21天才完工。訴訟中,被告證人出庭作證表示,這口井六月才需啟用灌溉。法院據(jù)此判決該賠償金條款不得強制執(zhí)行。況且,在就不履行約定違約金的場合,違約也許并沒有造成什么損害,但還得支付違約金,只不過如果過高可以適當調(diào)整,換句話說,如果略高的話,就不用調(diào)整了,這也并不意味著違約金具有懲罰性。違約金制度本身就是在尊重當事人意思自治的基礎(chǔ)上,免除今后若違約時計算上的麻煩,尤其是為了避免連訴訟都難以確定損失的情況。因此,違約金略高于實際損失,立法并不鼓勵通過訴訟清算、削減。因此,就遲延履行約定的違約金性質(zhì)上就是損害賠償,同樣不能同賠償金并用。

2.關(guān)于違約金與繼續(xù)履行的并用問題。

我們認為,在堅持違約金的賠償性的同時,審判中應(yīng)該以客觀說來探究當事人的真實意圖,然后決定是否可以同時要求實際履行。這個問題屬于合同解釋問題。

(1)對于遲延履行違約金,包括沒開始履行和中斷履行或者部分履行。從當事人的意思看,是預(yù)定遲延履行造成的損失補償,沒有免除實際履行的意思;從法律看,第114條第3款也明確了沒有免除的含義,所以可以要求繼續(xù)履行。

(2)對于就不履行約定的違約金,

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇六

甲方:

乙方:

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,乙方自愿自行修理因甲方施工損壞之房屋。為明確雙方權(quán)利和義務(wù)特定簽訂立本協(xié)議書。

一、乙方房屋坐落在,建筑面積平方米。

二、受損房屋處置原則:一是乙方自修原則;二是雙方約定賠償原則。甲方對此無異議。

三、在房屋修理期間,乙方自行解決因自修房屋給日常生活帶來各種困難。

四、甲方應(yīng)盡義務(wù):

(1)因乙方自修房屋,考慮到甲方施工和房屋修復(fù)造成乙方房屋結(jié)構(gòu)以及裝璜損壞,并因此給乙方租戶生活帶來的各種不便,由甲方一次性付給乙方房屋賠償費人民幣元(大寫),由乙方自行修理房屋和恢復(fù)室內(nèi)裝潢。

(2)根據(jù)本承諾書第四條:甲方給予乙方各項費用合計人民幣元,上述費用由甲方自本協(xié)議書簽訂之日起15日內(nèi)一次性付給乙方。

(3)如果房屋以后發(fā)生質(zhì)量問題,并經(jīng)檢測確認確實由于甲方此次施工導(dǎo)致的,甲方仍然需要支付修復(fù)乙方修復(fù)房屋所需費用。

五、本承諾書經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效,任何方不得以任何理由無故變更和解除,否則應(yīng)承擔責任。

六、本承諾書一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。

甲方:

乙方:

日期:

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇七

乙方(買受人):____________房業(yè)主。

鑒于:

________年________月________日,甲、乙雙方共同簽訂了《________市商品房預(yù)售。

合同。

》(合同編號:________),乙方購買_________________住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣________元。

2、甲方應(yīng)于________年________月________日前向乙方交付商品房。

3、________住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住。

通知書。

》,甲方自________年________月________年________月________日。

5、乙方已于________年________月________日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。

6、自________年________月________日起至________年________月________日止,甲方逾期交房________年________月________日前以________方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。

甲方:________乙方:________。

________年________月________日。

違約協(xié)商賠償協(xié)議書范本篇八

甲方:

乙方:

20xx年x月x日時分許,在經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方對乙方進行道義上的賠償處理?,F(xiàn)(甲方)與(乙方)就此事賠償事宜,本著平等、自愿、公平原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

一、甲方愿一次性賠償給乙方醫(yī)療費、誤工費、交通費、住宿費,精神撫慰金等合計人民幣____元。

二、付款時間及辦法(含有關(guān)條件):

三、上述費用支付給乙方后,由乙方自行分配、處理,其分配、處理的方式后果與甲方無關(guān)。

四、甲方履行賠償義務(wù)后,乙方就此事保證不以任何形式、任何理由就乙方受傷害一事向甲方要求其他任何費用或稱擔任何責任。

五、甲方履行賠償義務(wù)后,就此事處理即告終結(jié),甲乙雙方之間不再有任何權(quán)利、義務(wù)。以后因此事衍生的結(jié)果亦由乙方自行承擔,甲方對此不再承擔任何責任。

六、本協(xié)議為雙方平等、自愿協(xié)商之結(jié)果,是雙方真實意思表示,且公平、合理。

七、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀并理解無誤,甲乙雙方明白違反本協(xié)議所涉及后果,甲乙雙方對此協(xié)議處理結(jié)果完全滿意。

八、本協(xié)議為一次性終結(jié)處理協(xié)議,本協(xié)議書一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或捺指印后生效,雙方當事人應(yīng)以此為斷,全面切實履行合同,不得再以任何理由糾纏。

九、乙方今后身體或精神出現(xiàn)任何問題均與甲方無關(guān)。

十、其它:

甲方:(簽字)蓋章乙方:(簽字)見證人:(簽字)

20xx年x月x日

您可能關(guān)注的文檔