
- 時間:2023-11-12 19:42:32
- 小編:ZTFB
- 文件格式 DOC


合同是商業(yè)交易必不可少的一環(huán),通過雙方的共識和約定,確保雙方權益的平等和公正。合同的格式和用詞應當清晰明了,避免出現(xiàn)歧義和雙方理解不一致。在簽署合同前,應確保自己對合同內容已經(jīng)充分理解。
合同無效起訴狀篇一
甲方(轉讓方):身份證號:
乙方(受讓方):身份證號:
經(jīng)自愿協(xié)商達成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下條款:
第一條,房屋基本情況轉讓房屋位于x室,建筑面積為平方米實際使用面積為平方米。
第二條,轉讓價格:該房屋轉讓總價為元整(大寫:整)。
第三條,付款方式:雙方一致同意購房款由乙方支付元(大寫元整),在甲方將產權證辦到乙方名下后,兩月內付清余款元(元整)。
第四條,雙方協(xié)議簽定后,經(jīng)雙方確認之日起,該房屋為乙方所有,有未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第五條,此協(xié)議雙方簽定生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
合同無效起訴狀篇二
原告:______________,男,漢族,19__________年3月3日生,住鄭州市_____________道2號。
被告:_________________西華縣_______________調味品廠(合伙企業(yè)),住所地:_________________河南省西華縣逍遙鎮(zhèn)常村。
負責人:______________。
訴訟請求:_________________。
1、依法判令被告繼續(xù)履行合同。
2、依法判令被告支付原告違約金260000元。
3、訴訟費判由被告承擔。
事實與理由:_________________。
原、被告雙方于__年__月__日簽訂一份銷售合同。合同約定,被告保證原告為其產品在鄭州地區(qū)的唯一銷售代表,被告不得在原告未知、未許可的情況下,向鄭州地區(qū)任何一家經(jīng)銷商供貨,如果被告違約被原告發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)一次被告應支付原告100000元的經(jīng)濟補償。若被告無故解除合同或者違約,被告應給予原告原有收益的10倍的經(jīng)濟補償。另合同還對雙方相互協(xié)作、市場開拓、管理、調貨、退貨等作了約定。合同簽訂后,原告按合同約定履行合同義務,而被告__年__月__日初以來在原告未知的情況下,擅自向原告鄭州地區(qū)的客戶(經(jīng)銷商)供貨,致使原告開拓的鄭州市場無法控制,使原告的銷售額急劇下降,給原告造成巨大的經(jīng)濟損失。__年__月__日下旬,被告無故終止合同,拒不向原告供貨,后原告又多次要求被告供貨,被告以種種理由搪塞原告。
綜上所述,被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,原告為維護自己的合法權益,特依法提起訴訟,請人民法院依法判決。
此致
鄭州市_______________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
合同無效起訴狀篇三
身份證地址:________________________。
現(xiàn)住址:___________________________。
家庭電話:__________________________。
手機:______________________________。
買方:______________________________。
身份證地址:________________________。
現(xiàn)住址:____________________________。
家庭電話:_________________________。
手機:______________________________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況。
賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【區(qū)(縣)】__________________________【小區(qū)(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)。該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品。
第二條房屋權屬情況。
1、該房屋所有權證證號為:________________________。
2、土地使用狀況:該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續(xù)并繳納土地使用權出讓金。
3、該房屋性質為商品房。
4、該房屋的抵押情況為未設定抵押。
5、該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條成交價格。
1、經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小寫),_____________________元整(大寫)。
2、上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
第四條和付款方式。
買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后____日內,買方向賣方支付定金成交總價的____%,即人民幣___________元。
2、該房屋過戶到買方名下后____日內,買方向賣方支付成交總價的____%,即人民幣___________元。
3、該房屋驗收交接完成后____日內,買方向賣方支付成交總價的____%,即人民幣___________元。
第五條權屬轉移登記和戶口遷出。
1、雙方同意,自本合同簽訂之日起3日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。
2、如買方未能在房屋權屬登記部門規(guī)定的辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)的期限內(最長不超過3個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
3、賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。
如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本合同,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產權及具體狀況的承諾。
1、賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款5%的違約金,并承擔其他賠償責任。
2、賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方。
3、賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
4、在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】費用由賣方承擔,交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買方承擔。
賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收。
賣方應當在房屋過戶到買方名下后30日內將該房屋交付給買方。
該房屋交付時,應當履行下列各項手續(xù):
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;。
3、移交該房屋房門鑰匙;。
4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù);。
5、本合同規(guī)定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;。
6、本合同規(guī)定的其他應完成的事項。
本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規(guī)定。
本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:
(1)營業(yè)稅;。
(2)城市建設維護稅;。
(3)教育費附加;。
(4)印花稅;。
(5)個人所得稅;。
(6)土地增值稅;。
(7)房地產交易服務費;。
(8)土地使用費。
(9)提前還款短期貸款利息(如有);。
(10)提前還款罰息(如有)。
2、買方需付稅費:
(1)印花稅;。
(2)契稅;。
(3)產權登記費;。
(4)房地產交易服務費;。
(5)《房地產證》貼花;。
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:
(1)權籍調查費;。
(3)評估費;。
(4)保險費(如有);。
(5)其他(以實際發(fā)生的稅費為準)。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,其應當向對方支付相當于房價總款5%的違約金。
第十條違約責任。
1、逾期交房責任。
除不可抗力外,賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規(guī)定處理。
(2)逾期超過30日后,買方有權退房。
買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,并按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
2、逾期付款責任。
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:
(2)逾期超過30日后,賣方有權解除合同。
賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力。
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。
上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條爭議解決方式。
第十三條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。
對本合同的解除,應當采用書面形式。
賣方:_____________________。
買方:_____________________。
合同簽訂日期:____年____月____日
合同無效起訴狀篇四
住所地:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
被告:_________________。
住所地:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:_________________。
訴訟請求:_________________。
風險提示:_________________。
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
4、判令由被告承擔本案的訴訟費、鑒定費等費用。
起訴人:______________。
_____年_____月_____日。
合同無效起訴狀篇五
住所地:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
被告:_________________。
住所地:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:_________________。
訴訟請求:_________________。
風險提示:_________________。
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。
4、判令由被告承擔本案的訴訟費、鑒定費等費用。
起訴人:????????????。
_____年_____月_____日??。
合同無效起訴狀篇六
訴訟請求。
二、請求依法判決被告承擔本案全部訴訟費用。
事實和理由。
(事實理由主要描述雙方認識經(jīng)過以及爭取撫養(yǎng)權的原因,并描述自己對爭取孩子撫養(yǎng)權的有利條件)。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
合同無效起訴狀篇七
原告:_________________股份有限公司,住所地:_________________工業(yè)園,法定代表人:______________。
被告:_________________公司,住所地:_________________,法定代表人:_________________。
一訴訟請求:
2、依法判令被告立即停止使用原告企業(yè)名稱的不正當競爭行為;。
4、依法判令被告賠償原告司經(jīng)濟損失人民幣_______________萬元;。
6、依法判令本案的所有訴訟費用由被告承擔。
以上共計:_________________人民幣_______________萬元。
二、事實與理由:
原告_______________股份有限公司,-所使用的“_______________”商標在-_______________年被國家工商總局認定為中國馳名商標。
原告為保全證據(jù),在被告處公證購買了侵犯了原告知識產權的_______________,其中一件是_______________,侵犯了原告第_______________號注冊商標“_______________”的專用權。
被告故意銷售侵犯原告上述權利的商品,獲取非法利益,該行為已構成對原告知識產權的侵犯。
被告故意銷售侵犯原告上述權利的商品,獲取非法利益,依法應當承擔相應的賠償責任。依據(jù)《中華人民共和國商標法》第五十六條第二款規(guī)定:_________________“侵權人因侵權所得利益,或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的,由人民法院根據(jù)侵權行為的情節(jié)判決給予五十萬元以下的賠償?!?/p>
據(jù)此,原告為維護自身的合法利益,特向貴院提起訴訟,請求依法支持原告的全部訴訟請求。
此致
_______________知識產權法院。
具狀人:______________。
_________年__________月__________日。
合同無效起訴狀篇八
原告:
住所:
被告:
住所:,聯(lián)系方式:
一、訴訟請求。
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金元,并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失元。
二、事實和理由。
原告與被告于年月日簽訂了《房產買賣協(xié)議》。
協(xié)議中雙方約定:
1、交易標的為__市__區(qū)號的房產,該房產為危房。
2、上述房產交易價為萬元。乙方應支付定金萬元。
3、甲方交付房產應保證房屋無結構性損壞,門窗及配套水、電、煤氣等管道應當完好。
4、甲方保證上述房屋權屬清楚。
5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。
三、合同簽訂后,原告依照《房產買賣協(xié)議》向被告支付購房定金萬元。
四、訟爭雙方于年月日達成《補充協(xié)議》,約定:原告再支付定金萬元,原告付清全部購房款時間延期至年月日。
該協(xié)議簽訂后,原告及時支付了該萬元定金。
五、最近,原告獲悉,被告于雙方簽訂《房產買賣協(xié)議》之前便在交易標的之上為第三人設立了抵押。而被告至今未告知原告交易標的上設有抵押,更未在《房產買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》上提及針對上述抵押的處理方法。
六、依據(jù)《民法典》規(guī)定“抵押期間,抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的,應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經(jīng)抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的,轉讓行為無效”,原告認為:《房產買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應依法確認為無效合同。
七、基于上述事實和理由,為保護原告合法權益,特此請求貴院,判決如所請。
此致
__市__區(qū)人民法院。
原告:
__年__月__日。
合同無效起訴狀篇九
合同無效是指合同因欠缺一定生效要件而致合同當然不發(fā)生效力,那么,合同無效訴訟該如何寫起訴狀?下面請看本站小編給大家整理收集的合同無效起訴狀,供大家閱讀參考。
原告:張某,女,x年12月19日生,國籍:,現(xiàn)住xx市南崗區(qū)某某路號,護照號:電話:
被告:某銷售。
法定代表人:職務:電話:
訴訟請求。
一、請求依法確認原、被告簽訂的《認購書》無效;。
三、訴訟費用由被告承擔。
事實與理由。
原、被告于x年6月13日簽訂《認購書》,約定由原告購買被告銷售的位于xx市長江路與香坊南北路交匯的某小區(qū)的住宅一套,被告同時承諾于《認購書》簽訂之日起十五日內取得商品房預售許可證并簽訂正規(guī)商品房。
買賣合同。
但被告在x年仍未取得商品房預售許可證。原告認為因被告未取得商品房預售許可證出售房屋違反法律的強制性規(guī)定該《認購書》無效原告就返還定金事宜多次與被告協(xié)商未果故訴至貴院請求人民法院依法支持原告全部訴訟請求。
此致
xx市道里區(qū)人民法院。
起訴人:xxx。
xxxx年xx月xx日。
原告:xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會,法定代表人王某某,職務村主任。
被告:王某言,男,x年1月28日出生,漢族,xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民,系上屆村支部委員,村委委員,本屆村支部委員,住本村。
訴訟請求:
一.確認原告與被告x年12月20日簽訂的《承包合同》無效;。
二.判令被告向原告退還非法占用土地;。
三.判令被告支付原告非法占用土地期間使用費元;。
四.判令被告承擔本案訴訟等合理費用。
事實和理由:
南山后村原小學被合并后在原學校操場西邊遺留下一塊空地。被告在未召開村兩委會、村民或者村民代表會議,未采取叫行等方式發(fā)包的情況下,以非正常手段非法占用該土地并無償使用至今。被告作為黨員,其非法占用土地的行為在廣大村民中造成了極壞的影響,嚴重攪亂了本村的土地承包秩序,村民意見一直很大。x年4月村換屆選舉后,原告為規(guī)范本村土地承包秩序,遵照鎮(zhèn)領導指示,經(jīng)征求村民代表意見,一致決定對該土地叫行發(fā)包,然而,被告此時卻拿出一份簽署日期為x年12月20日的《承包合同》(下稱本合同)。
原告認為:本合同是被告與本村原村主任王某虎在惡意串通的情況下,通過欺詐穴坊鎮(zhèn)人民政府經(jīng)管站而由鎮(zhèn)經(jīng)管站在漏洞百出的合同上加蓋了原告公章而形成的合同,損害了廣大村民的集體利益;同時,本合同是在未召開村兩委會及村民或者村民代表會議、未進行公示,違反村民民主議定原則的情況下而簽訂,也損害了廣大村民的集體利益。
據(jù)此,根據(jù)《中華人民共和國農村土地承包法》、《中華人民共和國村民委員會組織法》、《中華人民共和國合同法》等法律的規(guī)定,本合同應為無效合同。原告為維護自身合法權益,特向法院起訴,請法院依法判如所請。
此致
xx市人民法院。
具狀人:xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會。
x年7月9日。
合同無效起訴狀篇十
出讓人:__________(以下簡稱甲方)。
受讓人:__________(以下簡稱乙方)。
見證方:__________(以下簡稱丙方)。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:
第一條甲方對產權的聲明甲方根據(jù)國家規(guī)定,已依法取得______的房屋所有權證書,所有權證書______房權證字第______號。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負全責。該房屋的結構為磚混結構,使用面積為______平方米(不含柴棚)。
第二條甲方對買賣權的聲明甲方保證該房屋是符合國家及______縣房屋上市的有關規(guī)定及政策法規(guī),甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及______縣相關政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟責任由甲方來承擔。
第三條乙方對購買權的聲明乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協(xié)議,并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條房屋售價雙方同意上述房屋售價為______萬元整(含柴棚)。
第五條付款方式。
1.乙方應在簽訂《______房屋買賣合同》時,支付相當于總房款的三分之一的定金。
2.乙方應在辦理立契過戶手續(xù)前一年內,支付剩余房款。
第六條違約責任。
1.甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在3個工作日內,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,并自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2.乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。
3.甲方應在獲得全部房款后7個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執(zhí)行。
第七條房屋交付甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:
1.沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業(yè)管理費、水費等;。
2.沒有固定不可移動裝修物品的破壞;。
3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞。
第八條關于產權辦理的約定。
1.本協(xié)議簽訂后,應由甲乙雙方應向當?shù)胤康禺a交易管理部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關規(guī)定申領房屋所有權證。鑒于目前______暫緩辦理二手房過戶手續(xù),待______啟辦二手房過戶手續(xù)時,甲方務必協(xié)助乙方辦理上述手續(xù),同時,產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規(guī)定繳納。
2.鑒于甲方目前資金周圍困難,已用現(xiàn)轉讓的房屋產權證在金融部門抵押貸款(_________年____月____日抵押貸款______元整,貸款期限為叁年,至_________年____月____日止),甲方必須按時還本付息;抵押期滿由甲方將所抵押的房屋產權證及時交給乙方。
3.在房屋未過戶期間,乙方急需資金用已轉讓房屋抵押貸款時,甲方應積極協(xié)助乙方到金融部門辦理相關手續(xù),并按乙方授意簽署相關文件。
4.在房屋未過戶期間,如遇規(guī)劃或政策性拆遷,甲方應積極協(xié)助乙方到各拆遷管理部門辦理相關拆遷手續(xù),并按乙方授意簽署相關文件,所有拆遷安置補償費用應歸受讓人即乙方所有。第九條有關爭議本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本合同在履行中發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條生效說明本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋交易管理部門留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字之日起生效。
合同無效起訴狀篇十一
賣方(簡稱甲方):
身份證號碼:
買方(簡稱乙方):
身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的坐落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。
(詳見土地房屋權證第_______________號)。
風險提示:標的物信息。
買賣合同中應根據(jù)標的物的類型,在合同中將其特定化。
防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數(shù)量、價款要明確,包括數(shù)額的計量單位,大多數(shù)事項應由雙方協(xié)定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程序等,各項須明確填寫,不得含糊。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____元整)。
本合同簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為。
第三條付款時間與辦法:
風險提示:價款支付。
在實務中,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。
這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。
另外,需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。
明確付款的具體期限及條件,盡量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。
設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾合同付款方。
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽訂后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
風險提示:違約責任。
違約責任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時,能有效執(zhí)行,避免糾紛。
很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。
比如有的合同約定“違反合同約定,支付10萬元”,這個約定就太過籠統(tǒng),實務中很難操作。
具體應明確,違反合同的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化,以便于向違約方主張。
第七條本合同主體。
1、甲方是____________共______人,委托人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式___份。
甲方產權人____份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地產交易中心一份、________公證處各____份。
風險提示:證據(jù)保留。
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發(fā)生糾紛,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
風險提示:爭議解決方式。
合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助于機構或法院。
那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):
_______年____月____日。
購買方(乙方):
_______年____月____日。
合同無效起訴狀篇十二
原告:______________,男,漢族,__________年3月3日生,住鄭州市_____________道2號。
被告:_________________西華縣_______________調味品廠(合伙企業(yè)),住所地:_________________河南省西華縣逍遙鎮(zhèn)常村。
負責人:______________。
訴訟請求:_________________。
1、依法判令被告繼續(xù)履行合同。
2、依法判令被告支付原告違約金260000元。
3、訴訟費判由被告承擔。
事實與理由:_________________。
原、被告雙方于______年__月__日簽訂一份銷售合同。合同約定,被告保證原告為其產品在鄭州地區(qū)的唯一銷售代表,被告不得在原告未知、未許可的情況下,向鄭州地區(qū)任何一家經(jīng)銷商供貨,如果被告違約被原告發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)一次被告應支付原告100000元的經(jīng)濟補償。若被告無故解除合同或者違約,被告應給予原告原有收益的10倍的經(jīng)濟補償。另合同還對雙方相互協(xié)作、市場開拓、管理、調貨、退貨等作了約定。合同簽訂后,原告按合同約定履行合同義務,而被告__年__月__日初以來在原告未知的情況下,擅自向原告鄭州地區(qū)的客戶(經(jīng)銷商)供貨,致使原告開拓的.鄭州市場無法控制,使原告的銷售額急劇下降,給原告造成巨大的經(jīng)濟損失。__年__月__日下旬,被告無故終止合同,拒不向原告供貨,后原告又多次要求被告供貨,被告以種種理由搪塞原告。
綜上所述,被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,原告為維護自己的合法權益,特依法提起訴訟,請人民法院依法判決。
此致
鄭州市_______________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
合同無效起訴狀篇十三
原告一:
原告二:
原告三:
被告:
訴訟請求:______。
3、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由:
原告______與______系夫妻關系,二人育有一子原告三。______年______月______日,三原告向主管部門申請建房獲批后,建造了現(xiàn)位于______市______區(qū)______鎮(zhèn)______村______號的房屋。原告______因參與賭博欠下賭債,經(jīng)人介紹認識了被告______,并向被告借款,借款到期后原告______無力償還,之后被告便伙同他人日夜到原告家中討債,最終原告三人和______前妻被迫在______年______月______日與被告簽訂了《房屋轉讓協(xié)議》,并在被告脅迫下搬離出宅基地房,至今無屬于自己的居所。
三原告獲悉,______年______月______日該宅基地房屋動遷,被告與______市______區(qū)______鎮(zhèn)人民政府動遷安置辦公室簽訂了《______市集體土地上征地房屋補償協(xié)議》,該協(xié)議列明補償款為人民幣______元,因被告放棄所有安置房源,故應按回購價每平米______元計算,回購價為人民幣______元,兩項合計動遷安置利益為______元??鄢桓嬉迅顿彿靠頮_____元,則被告還應支付原告______元。
三原告認為被告非法獲取其房屋,故被告因宅基地房動遷所獲的利益應歸原告所有?,F(xiàn)原告依據(jù)相關法律規(guī)定,特訴法院,望法院判如所請。
此致
______松江區(qū)人民法院。
具狀人:
______年______月______日。
您可能關注的文檔
- 隔離點護理范文通用 護士隔離點(5篇)
- 甲方給乙方發(fā)公函范文(大全15篇)
- 最新智慧養(yǎng)老協(xié)議書簡短(實用15篇)
- 最新臨時設施協(xié)議書怎么寫(優(yōu)質12篇)
- 會議用車協(xié)議書通用(匯總18篇)
- 參加舞蹈協(xié)議書(精選10篇)
- 申請書缺點匯總(實用17篇)
- 大學教育論文范文(匯總13篇)
- 高中綜合素質范文(模板8篇)
- 現(xiàn)役軍人過年總結范文如何寫 軍人個人年總結(三篇)
- 學生會秘書處的職責和工作總結(專業(yè)17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(熱門18篇)
- 學生在大學學生會秘書處的工作總結大全(15篇)
- 行政助理的自我介紹(專業(yè)19篇)
- 職業(yè)顧問的職業(yè)發(fā)展心得(精選19篇)
- 法治興則民族興的實用心得體會(通用15篇)
- 教師在社區(qū)團委的工作總結(模板19篇)
- 教育工作者的社區(qū)團委工作總結(優(yōu)質22篇)
- 體育教練軍訓心得體會(優(yōu)秀19篇)
- 學生軍訓心得體會范文(21篇)
- 青年軍訓第二天心得(實用18篇)
- 警察慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)秀18篇)
- 家屬慰問春節(jié)虎年的慰問信(實用20篇)
- 公務員慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)質21篇)
- 植物生物學課程心得體會(專業(yè)20篇)
- 政府官員參與新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(匯總23篇)
- 大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 編輯教學秘書的工作總結(匯總17篇)
- 學校行政人員行政工作職責大全(18篇)
相關文檔
-
2023年
合 同 轉讓協(xié)議有效 (模板15篇)46下載數(shù) 448閱讀數(shù) -
最新農村土地轉讓
合 同 無 效 案例(匯總20篇)21下載數(shù) 803閱讀數(shù) -
2023年補充
合 同 才有效 (實用12篇)47下載數(shù) 347閱讀數(shù) -
擔保
合 同 有效 期(大全15篇)35下載數(shù) 443閱讀數(shù) -
2023年
合 法有效 的買賣合 同 (通用16篇)34下載數(shù) 172閱讀數(shù)