定做旗桿的協(xié)議書 定做旗桿的協(xié)議書怎樣寫(三篇)

每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

2023年定做旗桿的協(xié)議書(精)一

承攬人 (乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

第一條 合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶 ，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條 合同期限

自本合同生效之日起至 20xx 年 12 月 30 日止。

第三條 加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。

3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條 加工勞務(wù)費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

第五條 雙方的權(quán)利與義務(wù)

1、本合同期限內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。

3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔(dān)保等) 。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認(rèn)為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條 違約責(zé)任

1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

第八條 其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023年定做旗桿的協(xié)議書(精)二

法定代表人：

承攬方：

法定代表人：

定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、合同組成及內(nèi)容

1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二、加工成品

2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

三、加工成品質(zhì)量要求

3.1 按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

四、訂單確認(rèn)

4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

4.3 定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準(zhǔn)。

六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

6.1 (用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

7.1 承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

7.2 定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時通知定做方，定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。

八、價款

按照具體的訂貨單進(jìn)行價款結(jié)算。

九、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

9.3 每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

9.4 定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

9.5 當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1 交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

10.2 交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

11.2 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負(fù)擔(dān)。

十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)(若有)

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。

十三、保密條款

13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

13.9 上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。

13.10 應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。

13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責(zé)任

14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

14.3 未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的'違約金。

14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任。

14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。

14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

十六、合同解除

16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定做方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行:

帳號：

法定地址：

電話：

________年_____月_____日

承攬方：

公章：

法定代表人：

開戶銀行：

帳號：

法定地址：

電話：

________年_____月_____日

2023年定做旗桿的協(xié)議書(精)三

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。

3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務(wù)費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)

1、本合同期限內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。

3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔(dān)保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認(rèn)為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責(zé)任

1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

時間：