最新工期延誤申請(qǐng)書通用(實(shí)用13篇)

每一次總結(jié)都是對(duì)自己成長(zhǎng)的一次見(jiàn)證，讓我們更明確前行的方向。在總結(jié)中可以提出問(wèn)題和建議，以期引起讀者的思考和關(guān)注?？偨Y(jié)范文中的案例能夠幫助我們更加直觀地理解總結(jié)的寫作要點(diǎn)。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇一

工期延誤時(shí)的搶工措施由于施工生產(chǎn)中影響進(jìn)度的因素紛繁復(fù)雜，如設(shè)計(jì)變更、技術(shù)、資金、機(jī)械、材料、人力、水電供應(yīng)、氣候、組織協(xié)調(diào)等等，仍不可避免會(huì)出現(xiàn)在某階段暫時(shí)性的工期滯后，為了防止一步落后，步步落后的現(xiàn)象發(fā)生，保證目標(biāo)總工期的實(shí)現(xiàn)，就必須采取各種措施預(yù)防和克服上述影響進(jìn)度的諸多因素，為此，提出以下具有針對(duì)性的趕工措施。

制定各分部分項(xiàng)工程施工工藝及技術(shù)保障措施（如混凝土施工及養(yǎng)護(hù)、地下防水、后澆帶施工、支模承重架及拆模的施工技術(shù)措施，小到屋面防水節(jié)點(diǎn)構(gòu)造等的施工方法及程序），提前做好一切施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，從而保證嚴(yán)格按審定的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施。

2、積極引進(jìn)、采用有利于保證質(zhì)量，加快進(jìn)度的新技術(shù)、新工藝，在本工程中采用常用的泵送混凝土、鋼筋直螺紋連接、豎向鋼筋電渣壓力焊等，以保證進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3、落實(shí)施工方案，在發(fā)生問(wèn)題時(shí)，及時(shí)與設(shè)計(jì)、甲方、監(jiān)理溝通，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，尋求妥善處理方法，遇事不拖，及時(shí)解決，加快施工進(jìn)度。

4、施工面積大的有利條件是作業(yè)面寬敞，在保證足夠勞動(dòng)力的前提下，進(jìn)行作業(yè)分棟管理，通過(guò)作業(yè)分棟來(lái)縮小工程規(guī)模，組織平行加流水施工。

5、建立準(zhǔn)確可靠的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)質(zhì)檢控制，保證施工質(zhì)量，做好成品保護(hù)措施，減少不必要的返工、返修，以質(zhì)量保工期，加快施工進(jìn)度。

6、施工班組人員多，所以每道工序施工前必須做好技術(shù)質(zhì)量交底，制定詳細(xì)而實(shí)施性強(qiáng)的保證各工序順暢銜接，減少窩工，提高工效。

7、針對(duì)交叉作業(yè)多的情況，施工中統(tǒng)籌安排，合理安排工序之間的流水與搭接。

8、實(shí)行進(jìn)度計(jì)劃的有效動(dòng)態(tài)管理控制并適時(shí)調(diào)整，使周、月、季計(jì)劃更具有現(xiàn)實(shí)性。以工程總體進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)為綱，編制各施工階段詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，包括季度、月度、周計(jì)劃，明確時(shí)間要求，據(jù)此向各作業(yè)隊(duì)、班組下達(dá)任務(wù)。在安排施工進(jìn)度時(shí)，各分部分項(xiàng)工程工作安排將根據(jù)實(shí)際情況，分別予以提前5%～10%，以確保工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。并根據(jù)不同施工階段及專業(yè)特點(diǎn)，把握施工周期中關(guān)鍵線路，決不允許關(guān)鍵線路上的工作事件被延誤，對(duì)于非關(guān)鍵線路的工作，則可合理利用時(shí)差，在工作完成日期適當(dāng)調(diào)整不影響計(jì)劃工期的前提下，靈活安排施工機(jī)械和勞動(dòng)力流水施工。做到重點(diǎn)突出，兼顧全局，緊張有序，忙而不亂。

二、經(jīng)濟(jì)措施1、落實(shí)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度目標(biāo)的保證資金，根據(jù)施工實(shí)際情況編制月進(jìn)度報(bào)表，工程款做到?？顚Ｓ茫怪侠矸峙溆谌斯べM(fèi)、材料費(fèi)等各個(gè)方面，公司財(cái)務(wù)定期檢查核實(shí)，從資金上保證工作能夠順利進(jìn)行。

2、簽訂并實(shí)施關(guān)于工期和進(jìn)度的經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，包括公司與項(xiàng)目部，項(xiàng)目部與管理人員及作業(yè)班組，乃至作業(yè)班組與工人個(gè)人之間的責(zé)任狀。

3、建立并實(shí)施關(guān)于工期和進(jìn)度的獎(jiǎng)懲制度，實(shí)行獎(jiǎng)懲制度是項(xiàng)目管理上激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制的具體體現(xiàn)，根據(jù)招標(biāo)文件業(yè)主承諾的工期獎(jiǎng)罰額度以及項(xiàng)目部層層簽訂的責(zé)任狀，層層落實(shí)，層層考核，層層兌現(xiàn)。并預(yù)先將獎(jiǎng)金分解到各工種班組中去，在全體參施人員中牢固樹(shù)立質(zhì)量爭(zhēng)第一、進(jìn)度也要第一的思想，通過(guò)對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否的重獎(jiǎng)重罰增強(qiáng)項(xiàng)目部所有人員的責(zé)任心與積極性。

4、特殊時(shí)期還需考慮人工緊張勞動(dòng)力增加費(fèi)、停水停電機(jī)械租費(fèi)等的資金儲(chǔ)備。

三、

組織協(xié)調(diào)措施1、建立施工項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施和控制的組織系統(tǒng)及目標(biāo)控制體系，實(shí)行以總承包項(xiàng)目經(jīng)理為首的施工調(diào)度中心，強(qiáng)化總承包管理，將所有參與本工程施工的各專業(yè)力量擰成一股繩，控制在總承包的統(tǒng)一部署之下，及時(shí)同有關(guān)分項(xiàng)隊(duì)組互通信息，掌握施工動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)內(nèi)部各專業(yè)工種之間的工作，注意后續(xù)工序的準(zhǔn)備，布置工序之間的交接，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，促成各專業(yè)幾近同步地完成各自的施工任務(wù)。并成立快速應(yīng)變工作小組，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)解決，不推不拖，化解矛盾，減少工期損失。

2、訂立進(jìn)度控制工作制度，在施工中，定期檢查，隨時(shí)監(jiān)控施工過(guò)程的信息流，實(shí)現(xiàn)連續(xù)、動(dòng)態(tài)的全過(guò)程進(jìn)度目標(biāo)控制，比照計(jì)劃，分析進(jìn)度執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整人力、物力、資金及機(jī)械的投入量。并及時(shí)。

總結(jié)。

前一段或借鑒兄弟單位的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)優(yōu)化施工工藝與程序，上下動(dòng)員，齊心協(xié)力，出謀獻(xiàn)策，共同把工作做到最好。

3、落實(shí)各層次進(jìn)度控制人員的具體任務(wù)和工作職責(zé)，實(shí)行節(jié)日期間不停工，雙休日、春節(jié)等國(guó)定假日實(shí)施輪休，合理安排班組工作作息，以經(jīng)濟(jì)嘉獎(jiǎng)作為鼓勵(lì)。重點(diǎn)部位進(jìn)行不間斷連續(xù)施工，主要施工人員日夜值班，采用二班或三班工作制。

內(nèi)部工程例會(huì)主要總結(jié)工程施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全情況，傳達(dá)外聯(lián)工程會(huì)議精神，明確各專業(yè)的施工順序和工序穿叉的交接關(guān)系及責(zé)任，全面分析施工進(jìn)度狀況，找出問(wèn)題根源，提出調(diào)整措施，加強(qiáng)各專業(yè)工種之間的協(xié)調(diào)、配合及工序交接管理，保證施工順利進(jìn)行。每周定期召開(kāi)例會(huì)。

5、根據(jù)業(yè)主指令與安裝單位協(xié)調(diào)，工程分區(qū)分批施工，分區(qū)分批驗(yàn)收交付安裝。

四、合同措施1、以合同形式保證工期進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)，首先是保持總進(jìn)度控制目標(biāo)與合同總工期相一致，其次為分包合同的工期與總包合同的工期相一致。

2、供貨、供電、運(yùn)輸、構(gòu)件加工等合同規(guī)定的提供服務(wù)時(shí)間與有關(guān)的進(jìn)度控制目標(biāo)一致。

3、以上各種合同一經(jīng)簽訂，便具有法律效力，明確各自在本工程中所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，若有違反追究其違約的法律責(zé)任。

五、材料計(jì)劃管理措施1、鋼筋、水泥、砂石及早聯(lián)系，根據(jù)實(shí)際情況編制各項(xiàng)材料計(jì)劃表，按計(jì)劃分批進(jìn)場(chǎng)，適應(yīng)施工進(jìn)度的需要，并根據(jù)計(jì)劃落實(shí)各種工程材料、成品半成品等材料貨源，以保證其相應(yīng)的運(yùn)作周期。

2、地方材料采購(gòu)，充分做好市場(chǎng)調(diào)查工作，落實(shí)貨源，確保工程對(duì)材料的需求。

3、現(xiàn)場(chǎng)分別建立足夠大的各種建材及周轉(zhuǎn)材料儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)，防止災(zāi)害天氣影響供貨中斷，保證工程正常施工。

4、隨時(shí)了解材料供應(yīng)動(dòng)態(tài)，對(duì)缺口物資要做到心中有數(shù)，并積極協(xié)調(diào)，如對(duì)工程進(jìn)度產(chǎn)生影響時(shí)，要提出調(diào)整局部進(jìn)度計(jì)劃和有效的補(bǔ)救措施，使總進(jìn)度計(jì)劃得以順利實(shí)施。

5、根據(jù)不同的施工階段要求，需業(yè)主、設(shè)計(jì)認(rèn)可的材料、設(shè)備，在采購(gòu)前提供樣品及時(shí)確認(rèn)，縮短不必要的非作業(yè)時(shí)間。

6、本工程中模板、鋼管等周轉(zhuǎn)材料用量極大，采取支模時(shí)梁板分離、后澆帶與板承重架分離自成體系的模板早拆等技術(shù)措施。

六、勞動(dòng)力配置及保障措施1、施工勞務(wù)層是施工過(guò)程的實(shí)際操作人員，是施工進(jìn)度最直接的保證者，故我公司在選擇勞務(wù)操作人員時(shí)的原則為具有較高的技術(shù)等級(jí)及有過(guò)類似工程施工經(jīng)驗(yàn)的人員。

第三類為非技術(shù)工種，后二類人員的來(lái)源為長(zhǎng)期與我公司合作的固定施工勞務(wù)隊(duì)伍，素質(zhì)好，信譽(yù)可靠。

七、后勤保障措施1、本項(xiàng)目在施工過(guò)程中將進(jìn)行科學(xué)而人性化的管理，在抓進(jìn)度趕工期的同時(shí)，后勤配備包括食堂、醫(yī)務(wù)、清潔等雜工考慮30人。認(rèn)真仔細(xì)地做好各項(xiàng)后勤保障工作，使工人們能夠安心愉快地投入工作，以提高工作效率。

2、特殊工種的手套、口罩、防護(hù)眼鏡、安全帶等勞保防護(hù)用品供應(yīng)及時(shí)而到位。

3、高溫季節(jié)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備充足茶水供應(yīng)。

4、雨季雨衣套鞋等勞保用品亦應(yīng)充分。

5、在生活區(qū)設(shè)置必要的文娛設(shè)施，做到勞逸結(jié)合，調(diào)劑緊張的勞動(dòng)生活。

6、后勤服務(wù)人員要作好生活服務(wù)供應(yīng)工作，重點(diǎn)抓好吃、住兩大難題，食堂的飯菜要保證干凈衛(wèi)生且品種多、味道好，同時(shí)開(kāi)飯時(shí)間要隨時(shí)根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，晚上加班應(yīng)備有夜餐。職工生活區(qū)要每日派專人打掃衛(wèi)生，做好防蚊驅(qū)蠅工作。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇二

承接方(乙方)：

工程項(xiàng)目：

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定裝修合同注意事項(xiàng)別忽視委托乙方進(jìn)行居室裝潢裝修合同報(bào)價(jià)清單。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定裝修合同書，特簽訂本合裝修合同怎么寫同，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

2.居室規(guī)格：房型______裝修合同層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計(jì)施工面積___裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)____裝修合同報(bào)價(jià)清單_____平方米。

3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件(一裝修合同書)《家庭裝潢施裝修合同模板工內(nèi)容單》和施工圖。

5.工程開(kāi)工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數(shù)：________天。

第二條：工程價(jià)款。

工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢裝修合同簡(jiǎn)單版工程材料預(yù)算表》。

1、材料款__________元；2、人工費(fèi)__________元；

3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元；4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元；

5、搬卸費(fèi)__________元；6、管理費(fèi)__________元；

7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。

第三條：質(zhì)量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參裝修合同怎么寫照國(guó)家的相裝修合同模板關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)裝修合同模板用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

5.裝修合同范本簡(jiǎn)單甲方如自聘工程監(jiān)理，裝修合同書須在裝修合同電子版工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應(yīng)。

1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪裝修合同用材料的雙倍裝修合同模板電子版價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁裝修合同簡(jiǎn)單版止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)裝修合同模板按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第五條：付款方式。

1.合同一裝修合同怎么寫經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲裝修合同報(bào)價(jià)清單方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。

甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天裝修合同按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，裝修合同報(bào)價(jià)清單如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

第六條：工程工期。

1.如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)果因乙裝修合同范本簡(jiǎn)單方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量裝修合同模板電子版和工期，其返工費(fèi)由甲方承裝修合同模板電子版擔(dān)，由于裝修合同模板電子版乙方施工裝修合同模板原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

3.在施工中，因工裝修合同范本簡(jiǎn)單程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

4.裝修合同施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工裝修合同模板電子版，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

5.裝修合同范本簡(jiǎn)單施裝修合同電子版工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延裝修合同書誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

第七條：工程驗(yàn)收。

1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自裝修合同注意事項(xiàng)別忽視負(fù)責(zé)任。甲方自裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承裝修合同模板認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。

第八條：其他事項(xiàng)。

1.甲方責(zé)任。

1)必須提供裝修合同模板電子版經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電裝修合同、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底裝修合同怎么寫。

2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。

3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承裝修合同書擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。

2.乙方責(zé)任。

1)應(yīng)裝修合同簡(jiǎn)單版主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，裝修合同負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

4)嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約裝修合同范本簡(jiǎn)單論處。

5裝修合同報(bào)價(jià)清單)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期裝修合同模板電子版自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。

第九條：違約責(zé)任裝修合同范本簡(jiǎn)單。

合同裝修合同模板電子版生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作裝修合同電子版為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

第十條：爭(zhēng)議解決。

本合同履行裝修合同期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可裝修合同以按照本合同裝修合同報(bào)價(jià)清單約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，裝修合同怎么寫雙方必需嚴(yán)格遵守裝修合同模板電子版。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同裝修合同注意事項(xiàng)別忽視手續(xù)。

2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效。

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)括合裝修合同怎么寫同附件、補(bǔ)充合同)一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

甲裝修合同范本簡(jiǎn)單方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)。

住裝修合同報(bào)價(jià)清單所地址：企業(yè)地址：

郵政編碼：郵政編碼：

工作單位：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

簽約地址：

工期延誤申請(qǐng)書通用篇三

爛尾樓工程糾紛中，幾乎絕大部分的工程都存在工期延誤的情況，而在每一個(gè)爛尾樓工程糾紛案件中，也幾乎每個(gè)發(fā)包人都不會(huì)放棄追究承包人因工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任的機(jī)會(huì)，每當(dāng)此時(shí)很多承包人會(huì)提出施工合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少的抗辯，故探討這種工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任在實(shí)務(wù)上顯得極有必要，下面分幾個(gè)問(wèn)題進(jìn)行分析。

最高人民法院民一庭的法官也認(rèn)為，“長(zhǎng)期以來(lái)，尤其是在以前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，我國(guó)更多地強(qiáng)調(diào)違約金的懲罰性，在后來(lái)的立法中承認(rèn)違約金的補(bǔ)償性和懲罰性多重屬性，以補(bǔ)償性為主、懲罰性為輔，這樣，既維護(hù)了守約人的利益，也兼顧了違約人的利益，體現(xiàn)了公平原則”?！斑`約金的功能在于使未違約方因?qū)Ψ竭`約而造成的損失或失去的利益得以補(bǔ)償和實(shí)現(xiàn)?！嘘P(guān)違約條款主要是用來(lái)調(diào)整當(dāng)事人之間的利益分配，力求做到公平，而決非主要目的在于懲罰違約方”。上述觀點(diǎn)的立法依據(jù)在于我國(guó)《合同法》第114條第2款的規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少”。因此，違約金責(zé)任作為一種財(cái)產(chǎn)責(zé)任，其本質(zhì)意義主要在于對(duì)守約方的補(bǔ)償，其次才表現(xiàn)為對(duì)違約方的懲罰和制裁。加深對(duì)違約金責(zé)任屬性的認(rèn)識(shí)，有助于我們?cè)趯?shí)務(wù)中正確判斷違約金約定標(biāo)準(zhǔn)的高低問(wèn)題，并在此基礎(chǔ)上作出有利于維護(hù)當(dāng)事人的合法利益的舉措。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇四

建設(shè)工程的開(kāi)工日期應(yīng)依據(jù)開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間予以認(rèn)定。當(dāng)事人認(rèn)為實(shí)際開(kāi)工時(shí)間與開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間不符的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。

因發(fā)包人原因?qū)е卵诱`開(kāi)工的，以實(shí)際開(kāi)工時(shí)間作為開(kāi)工日期；因承包人原因?qū)е卵诱`開(kāi)工的，以開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間作為開(kāi)工日期。

既無(wú)開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告，又無(wú)法查明實(shí)際開(kāi)工時(shí)間的，依據(jù)合同約定的開(kāi)工日期予以認(rèn)定。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第三條）

二、關(guān)于實(shí)際竣工日期

（一）當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理：

1、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；

3、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。（司法解釋第十四條）

（二）承包人已經(jīng)按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規(guī)定，向發(fā)包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、其承包部分完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和經(jīng)簽署的工程保修書，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質(zhì)量不合格的除外。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第五條）

（一）建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。（司法解釋第十五條）。

（二）承包人以發(fā)包人未按合同約定支付工程進(jìn)度款為由主張工期順延權(quán)，發(fā)包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的，如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內(nèi)向發(fā)包人提出過(guò)順延工期的要求，或者舉證證明因發(fā)包人遲延支付工程進(jìn)度款嚴(yán)重影響工程施工進(jìn)度，對(duì)其主張，可予支持。

因發(fā)包人遲延支付工程進(jìn)度款而認(rèn)定承包人享有工期順延權(quán)的，順延期間自發(fā)包人拖欠工程進(jìn)度款之日起至進(jìn)度款付清之日止。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第15條）。

（三）承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件，但能夠證明工程存在延期開(kāi)工、不具備施工條件、設(shè)計(jì)變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責(zé)于承包人的原因，影響施工進(jìn)度的，可以允許承包人相應(yīng)順延工期。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第四條）。

四、工期鑒定的一般規(guī)定。

當(dāng)事人對(duì)部分案件事實(shí)有爭(zhēng)議的，僅對(duì)有爭(zhēng)議的`事實(shí)進(jìn)行鑒定，但爭(zhēng)議事實(shí)范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)全部事實(shí)鑒定的除外。（第二十三條）。

五、工期違約的一般處理原則。

（一）賠償損失。

1、建設(shè)工程施工合同履行過(guò)程中，人工、材料、機(jī)械費(fèi)用出現(xiàn)波動(dòng)，合同有約定的，按照約定處理；合同無(wú)約定，當(dāng)事人又不能協(xié)商一致的，參照建設(shè)行政主管部門的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。

因工期延誤導(dǎo)致上述費(fèi)用增加造成損失的，由導(dǎo)致工期延誤的一方承擔(dān)；雙方對(duì)工期延誤均有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第十五條）。

2、因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪耸┕て陂g停窩工產(chǎn)生的工人工資、設(shè)備租賃等費(fèi)用，承包人將該費(fèi)用與工程價(jià)款一并主張優(yōu)先受償權(quán)的，應(yīng)予支持。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第二十三條）。

（二）解除合同。

承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工。（司法解釋第八條）。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇五

為促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)家，業(yè)主和我方的合法利益?，F(xiàn)根據(jù)國(guó)家相應(yīng)法規(guī)、相關(guān)市場(chǎng)管理?xiàng)l例，經(jīng)我方慎重考慮，做出以下承諾：

一、嚴(yán)格遵守黨中央制定的有關(guān)的條例、規(guī)定及國(guó)家制定的有關(guān)施工合同備案及相關(guān)規(guī)費(fèi)的法律、法規(guī)，尊重有關(guān)制度，在業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)往來(lái)活動(dòng)中堅(jiān)決履行我方在投標(biāo)時(shí)簽訂的合同，共同創(chuàng)建良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四章“開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)”第四十七條：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同;招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。

三、我方將完全按照國(guó)家、國(guó)家相應(yīng)制度，在規(guī)定日期前繳納各種規(guī)費(fèi)。

四、我方若違反上述承諾，我方將接受貴方對(duì)我方的教育和批評(píng)，由此對(duì)貴方造成的經(jīng)濟(jì)損失由我方負(fù)責(zé)，并視具體情節(jié)和造成的后果而定。

承諾人：公司名稱（蓋章）。

法定代表人或委托人（簽字）。

文檔為doc格式。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇六

基于上述原因相關(guān)的司法解釋做出了如下規(guī)定，在一定程度上保障了施工方的利益。

最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋。

第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇七

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

我于xxxx年x月x日進(jìn)入公司，根據(jù)公司的需要，目前是客服部的一名員工，現(xiàn)在主要負(fù)責(zé)萬(wàn)和會(huì)的工作。根據(jù)公司規(guī)章制度，試用人員在試用期滿兩個(gè)月合格后，即可被錄用成為公司正式員工。因此，我特向公司申請(qǐng)：希望能根據(jù)我的工作能力、態(tài)度及表現(xiàn)給出合格評(píng)價(jià)，使我按期轉(zhuǎn)為正式員工。

1、因?yàn)槲覀儾块T是剛成立的，剛開(kāi)始在工作中我們只能跟著我們主管處處留意，多看，多思考，多學(xué)習(xí)，以較快的速度熟悉著公司的情況，盡快讓我們客服部較好的融入到公司中，找到我們客服的工作任務(wù)，讓公司也因?yàn)槲覀兊牡絹?lái)工作更加順利。

2、在工作中，我一直嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真及時(shí)做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項(xiàng)任務(wù)。不懂的問(wèn)題虛心向別人學(xué)習(xí)請(qǐng)教，不斷提高充實(shí)自己。當(dāng)然，初入職場(chǎng)，難免會(huì)犯一些小錯(cuò)誤但前事之鑒，后事之師，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問(wèn)題時(shí)考慮得更全面，。在此，我要特地感謝部門的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的入職指引和幫助，感謝他們對(duì)我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。

3、我本人工作認(rèn)真且具有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，極富工作熱情;性格開(kāi)朗，樂(lè)于與他人溝通，有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;責(zé)任感強(qiáng)，確實(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦，積極學(xué)習(xí)新知識(shí)，注重自身發(fā)展和進(jìn)步。兩個(gè)月來(lái)，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的熱心幫助及關(guān)愛(ài)下取得了一定的進(jìn)步。

總之，經(jīng)過(guò)二個(gè)月的試用期，我認(rèn)為我能夠積極、主動(dòng)、熟練的完成自己的工作，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并積極全面的配合公司的要求來(lái)展開(kāi)工作，與同事能夠很好的配合和協(xié)調(diào)。在以后的工作中我會(huì)一如繼往。對(duì)人：與人為善，對(duì)工作：力求完美，不斷的提升自己的綜合素質(zhì)，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。

在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，希望自己能成為公司的正式員工，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)。

申請(qǐng)人：xxx。

申請(qǐng)時(shí)間：xxxx年xx月xx日。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇八

致xxx有限公司：

半島商務(wù)中心室外景觀綠化工程由我施工方承建，根據(jù)上午會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)提出的工期要求，制定出施工進(jìn)度計(jì)劃，我方將配備精兵強(qiáng)將，嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃，為你方服務(wù)。

從4月8日至4月23日這16天中，按照施工進(jìn)度合理有效的安排施工工作，保證滿足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延誤，給你方造成損失的，我方將承擔(dān)賠償責(zé)任。

特此承諾。

xxx項(xiàng)目部。

承諾人：張xx。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇九

(一)實(shí)踐中主要包括以下幾項(xiàng)：

1、因發(fā)包人過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致的工期延誤。如：

b、不及時(shí)支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款而導(dǎo)致承包人無(wú)資金施工的工期延誤;。

d、不及時(shí)提供建筑材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金等導(dǎo)致的工期延誤;。

a、建筑工程質(zhì)量不合格而返工等所導(dǎo)致的工期延誤;。

e、第三人原因所導(dǎo)致的工期延誤;。

由于不可抗力、意外事件導(dǎo)致的工期延誤，承包人和施工人一般互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任;。

由于鑒定、工程量增加、設(shè)計(jì)變更等原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般可相應(yīng)順延工期，雙方互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。

對(duì)于因第三方原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般應(yīng)由承包方先向發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任，然后承包方向第三方追償。

(三)司法實(shí)踐中的問(wèn)題：工期延誤、工程質(zhì)量不合格一般是發(fā)包方拒絕支付工程款的理由。在承包方訴請(qǐng)支付工程款時(shí)，發(fā)包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質(zhì)量不合格，而要求承包方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。因此，工程款支付和工期延誤兩個(gè)問(wèn)題經(jīng)常交織在一起。

導(dǎo)致工期延誤的原因非常重要，很多情況下，如不可抗力、意外事件、設(shè)計(jì)變更等可以導(dǎo)致工期順延，雙方或一方不需要承擔(dān)工期延誤的不利法律后果，在實(shí)踐中，判斷這些問(wèn)題往往要根據(jù)監(jiān)理報(bào)告、發(fā)包方與承包方之間的來(lái)往文件(特別是工程師的監(jiān)督記錄)或其他證據(jù)(如連續(xù)下雨無(wú)法施工證據(jù)等)來(lái)判斷是否屬于工期延誤，繼而判斷是否應(yīng)該承擔(dān)法律責(zé)任。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇十

承包人(乙方)：

本工程設(shè)計(jì)人：電話：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：電話：

依照《^v^合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程)，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程概況。

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。

4、承包人包工、包部分主材、輔材。

第二條施工圖紙。

1、效果圖、施工圖由承包人自行設(shè)計(jì)并通過(guò)發(fā)包人認(rèn)可的方式提。

2、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日。

3、施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

第三條甲方工作。

1、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠。

2、提供符合施工要求的水源、電源。

3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確。

4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)。

5、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種。

第四條乙方工作。

1、參加有關(guān)施工圖紙、效果圖設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方。

2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不可擾民及污染環(huán)境;保。

4、工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)。

第五條關(guān)于工期。

1、工期限年月日;竣工日期

2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期順延，如超過(guò)工期不能按時(shí)竣工，承包方需承擔(dān)，并賠償發(fā)包方不能按時(shí)開(kāi)業(yè)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。

3、因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：

(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、^v^等不可抗力;。

(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。

(3)因與甲方乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無(wú)理行為：

(4)經(jīng)甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);。

(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管。

l、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。

3、材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過(guò)程中的正常消耗除外。

第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收。

l、工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和^v^國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照《住宅裝飾施工質(zhì)量驗(yàn)收客戶手冊(cè)》。

2、甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。

3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

4、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)收到通知后1天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。

5、工程驗(yàn)收：工程項(xiàng)目按合格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，其它不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工同期的確認(rèn)，甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。

6、乙方承諾自竣工同期起，為工程項(xiàng)目保修一年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修或免保修的，以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況：保修一年，終身維護(hù)。

8、工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。

第八條工程款結(jié)算及付款方式。

1、雙方約定按以下方式支付工程款：

合同生效后，發(fā)包人按下條款中的約定，直接向承包人支付工程款：按照工程進(jìn)度支付工程款，支付次數(shù)為3次，即：開(kāi)工十天第一次付款，為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%，支付約：元。

2、雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，本工程總價(jià)款為。

3、特別費(fèi)用的約定事項(xiàng)：

(1)施工過(guò)程中，施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲乙雙方分別負(fù)責(zé)。

(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾，水電材料及工時(shí)費(fèi)，所有衛(wèi)生間潔具費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

4、乙方按雙方簽暑的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行，如甲方增加或變更新的工程項(xiàng)目，涉及費(fèi)用項(xiàng)目由甲方在支付中期款時(shí)一并付給乙方。

第九條附則。

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。

3、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)生效。

4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

工期延誤申請(qǐng)書通用篇十一

工期定額》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合合同工程擬實(shí)施的施工組織設(shè)計(jì)或。

施工方案等情況予以確定，并在合同中約定。

禁止合同雙方當(dāng)事人隨意壓縮工期。

發(fā)包人增加由此發(fā)生的費(fèi)用和（或）順延工期，并支付合理利潤(rùn)。

定，通知承包人并抄報(bào)發(fā)包人。構(gòu)成爭(zhēng)議的，由合同雙方當(dāng)事人。

按照第86條規(guī)定處理。

（1）發(fā)包人未能按照專用條款的約定提供施工設(shè)計(jì)圖紙及其它。

開(kāi)工條件；

（2）發(fā)包人未能按照專用條款約定的時(shí)間支付工程預(yù)付款、安。

全文明施工費(fèi)和進(jìn)度款；

（3）發(fā)包人代表或施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)包人雇用的其他人員造成的人為。

因素；

（4）監(jiān)理工程師未按照合同約定及時(shí)提供所需指令、回復(fù)等；

（5）工程變更（含增加合同工作內(nèi)容、改變合同的任何一項(xiàng)工。

作等）；

（6）工程量增加；

（7）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)。

8小時(shí)；

（8）不可抗力；

（9）發(fā)包人風(fēng)險(xiǎn)事件；

（10）因發(fā)包人的原因?qū)е碌臅和Ｊ┕ぃ?/p>

（11）非承包人失誤、違約，以及監(jiān)理工程師同意的工期順延。

（12）發(fā)包人造成工期延誤的其他原因。

36.4提交工期順延。

期順延意向書后的14天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交工期順延報(bào)告和。

有關(guān)詳細(xì)資料。36.5工期順延持續(xù)。

監(jiān)理工程師提交最終工期順延報(bào)告和詳細(xì)資料。

36.6拒絕延期如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（發(fā)生時(shí)）規(guī)定的時(shí)間。

內(nèi)提交（最終）工期順延報(bào)告和詳細(xì)資料，則視為該事件不影響。

施工進(jìn)度或承包人放棄順延工期的權(quán)利。36.7工期順延的核。

擔(dān)由此增加的費(fèi)用，并向承包人支付合理利潤(rùn)。

如果監(jiān)理工程師在收到上述報(bào)告和資料后的28天內(nèi)未予核實(shí)也。

未對(duì)承包人作出進(jìn)一步要求，則視為監(jiān)理工程師已認(rèn)可承包人。

成工期延誤，發(fā)包人可按照本條規(guī)定的時(shí)限和第66.2款規(guī)定要。

求承包人支付該支付期的誤期賠償費(fèi)。

37加快進(jìn)度。

37.1承包人原因加。

快進(jìn)度的要求在非發(fā)包人延誤工期的情況下，如果監(jiān)理工程師書面指出承包。

人實(shí)施合同工程或其任何部分的進(jìn)度過(guò)慢，遲于進(jìn)度計(jì)劃或不。

能按期竣工，則承包人應(yīng)按照第33.4款規(guī)定采取改進(jìn)措施，加。

快工程進(jìn)度。

如果承包人在接到監(jiān)理工程師通知后的14天內(nèi)，未能采取加快。

工程進(jìn)度的措施，致使實(shí)際進(jìn)度進(jìn)一步延遲；或承包人雖然采。

取了改進(jìn)措施，仍無(wú)法按期竣工，監(jiān)理工程師應(yīng)立即報(bào)告發(fā)包。

人，并抄送承包人。發(fā)包人可按照第87.3款規(guī)定解除合同，也。

可將合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一。

切費(fèi)用由承包人承擔(dān)。即使承包人承擔(dān)增加的費(fèi)用，也不能免。

除其按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。37.2發(fā)包人原因加。

人要求后的7天內(nèi)完成編制并向發(fā)包人提交提前竣工建議書，該。

建議書的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

(1)加快進(jìn)度擬采取的措施；

(2)加快進(jìn)度后的進(jìn)度計(jì)劃,以及與原計(jì)劃的對(duì)比；

(3)加快進(jìn)度所需的合同價(jià)款增加額（含第66.1款規(guī)定的提前竣。

工獎(jiǎng)）。該增加額按照第72.2款、第72.3款和第72.5款規(guī)定。

計(jì)算。

發(fā)包人應(yīng)在接到建議書后的7天內(nèi)予以答復(fù)。如果發(fā)包人接受了。

該建議書，則監(jiān)理工程師應(yīng)以書面形式發(fā)出變更指令，相應(yīng)調(diào)整工期；造價(jià)工程師應(yīng)核實(shí)并相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)款。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇十二

一、本案要旨。

本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，承包人將其承建的部分建設(shè)工程違法轉(zhuǎn)包給個(gè)人，后轉(zhuǎn)包合同因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定而歸于無(wú)效并由此導(dǎo)致工期延誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。

2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日以備忘錄形式約定：乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個(gè)人，否則一經(jīng)查實(shí)后自動(dòng)退場(chǎng)，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。205月，浙江大地公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁工程。年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來(lái)簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在問(wèn)題，204月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項(xiàng)目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項(xiàng)目部發(fā)出《關(guān)于對(duì)第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報(bào)》，指出浙江大地公司項(xiàng)目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)整個(gè)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識(shí)差、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理等問(wèn)題。后因浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂，劉戰(zhàn)來(lái)亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來(lái)施工的部分工程和部分機(jī)械設(shè)備。由于雙方未能就清場(chǎng)事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無(wú)法就留西河橋重新組織施工。9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請(qǐng)，要求對(duì)工程延誤造成浙江大地公司管理費(fèi)用及人工工資費(fèi)用增加、材料費(fèi)用上漲、工程返工費(fèi)用等損失進(jìn)行鑒定。一審法院委托中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國(guó)道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費(fèi)用、人工工資、材料費(fèi)上漲、工程返工費(fèi)用等損失即工程成本增加962650元。

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。

一審法院審理認(rèn)為，中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定報(bào)告書確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，同時(shí)浙江大地公司項(xiàng)目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)開(kāi)工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司對(duì)造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對(duì)該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司并無(wú)合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來(lái)賠償損失于法無(wú)據(jù)，不予支持。

二審法院審理認(rèn)為，浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有施工資質(zhì)的唐華個(gè)人施工，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書》無(wú)效。因合同無(wú)效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒(méi)有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)對(duì)另四座橋梁進(jìn)行施工，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司存在明顯過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，亦存在過(guò)錯(cuò)。一審判決根據(jù)雙方過(guò)錯(cuò)程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對(duì)合同無(wú)效和工期延誤造成的損失，沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。

二、案件來(lái)源。

三、基本案情。

2008年2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日，安徽省交通廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室、安徽省公路局、宣城市公路管理局（甲方）與浙江大地公司（乙方）就安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）工程第22.3合同段有關(guān)問(wèn)題，以備忘錄形式約定：雙方同意安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）工程第22.3合同段合同總價(jià)為22509885元，乙方按照招標(biāo)大件提出的有關(guān)規(guī)定和要求承擔(dān)第22.3合同段的.工程施工、完成及其缺陷修復(fù)的全部工作。乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個(gè)人，否則一經(jīng)查實(shí)后自動(dòng)退場(chǎng)，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)業(yè)主同意并批準(zhǔn)的分包工程量嚴(yán)格控制在合同價(jià)10%以內(nèi)，且本項(xiàng)目主體工程不得分包。本項(xiàng)目合同總工期為18個(gè)月。甲方和乙方均同意將上述備忘錄內(nèi)容作為合同協(xié)議書的組成部分，并在備忘錄上加蓋公章。2008年3月20日，浙江大地公司與業(yè)主單位安徽省交通廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室簽訂《合同協(xié)議書》，約定由浙江大地公司承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程，中標(biāo)價(jià)格為22509885元。

2008年5月，浙江大地公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁（即汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋）工程，工程總價(jià)為2806900元。合同簽訂后，唐華向浙江大地公司交付履約保證金15萬(wàn)元。2008年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來(lái)簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將蔡家橋至譚家橋橋梁涵洞工程轉(zhuǎn)讓給劉戰(zhàn)來(lái)，由劉戰(zhàn)來(lái)按業(yè)主項(xiàng)目部圖紙要求完成該項(xiàng)目所有工程。后劉戰(zhàn)來(lái)投入部分資金進(jìn)行施工。年4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在如下問(wèn)題：1、橋臺(tái)高程變更未履行變更程序、擅自進(jìn)行基礎(chǔ)砼施工；2、砼施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)項(xiàng)目施工技術(shù)及實(shí)驗(yàn)人員值班；3、片石砼施工質(zhì)量差，未按照相關(guān)規(guī)范施工。2009年4月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項(xiàng)目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項(xiàng)目部發(fā)出《關(guān)于對(duì)第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報(bào)》，指出浙江大地公司項(xiàng)目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)整個(gè)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識(shí)差、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理等問(wèn)題。后因浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂，劉戰(zhàn)來(lái)亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來(lái)施工的部分工程和部分機(jī)械設(shè)備。由于雙方未能就清場(chǎng)事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無(wú)法就留西河橋重新組織施工。205月12日，浙江大地公司向一審法院提起訴訟，請(qǐng)求：1、終止浙江大地公司項(xiàng)目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)賠償經(jīng)濟(jì)損失2806900元；3、本案的訴訟費(fèi)用由唐華、劉戰(zhàn)來(lái)承擔(dān)。2010年9月5日，浙江大地公司變更訴訟請(qǐng)求為：1、確認(rèn)浙江大地公司項(xiàng)目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無(wú)效；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；3、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)返還已預(yù)支的材料款、工程款170840元；4、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)賠償經(jīng)濟(jì)損失832732元；5、本案的訴訟費(fèi)用由唐華、劉戰(zhàn)來(lái)承擔(dān)。

2010年9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請(qǐng)，要求對(duì)工程延誤造成浙江大地公司管理費(fèi)用及人工工資費(fèi)用增加、材料費(fèi)用上漲、工程返工費(fèi)用等損失進(jìn)行鑒定。一審法院委托中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國(guó)道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費(fèi)用、人工工資、材料費(fèi)上漲、工程返工費(fèi)用等損失即工程成本增加962650元。

除留西河橋外，浙江大地公司已于2009年6月后對(duì)其余四座橋梁另行組織施工，具體開(kāi)工時(shí)間為：汪家中橋?yàn)?010年1月；留東河橋和南山河小橋?yàn)?010年4月；西壇河小橋?yàn)?010年7月，上述四座橋梁現(xiàn)已完工。一審?fù)徶?，唐華和浙江大地公司對(duì)雙方簽訂的合同系唐華以個(gè)人名義與浙江大地公司簽訂均無(wú)異議。

施工期間，浙江大地公司向唐華、劉戰(zhàn)來(lái)提供水泥320包，共計(jì)16噸，水泥價(jià)格為每噸365元，計(jì)5840元。2009年5月28日，唐華代表黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，約定由黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司承包施工k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月9日至27日分四次從浙江大地公司領(lǐng)取165000元，唐華稱其領(lǐng)取的該165000元系k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基工程款。

四、法院審理。

一審法院認(rèn)為：浙江大地公司與業(yè)主單位簽訂的合同中明確約定，浙江大地公司不得將所承包的工程轉(zhuǎn)包其他單位和個(gè)人，但該公司卻違法將g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段橋梁工程分包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)無(wú)效，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司無(wú)合同關(guān)系，唐華、劉戰(zhàn)來(lái)進(jìn)駐施工工地現(xiàn)已無(wú)合同依據(jù)，故唐華、劉戰(zhàn)來(lái)應(yīng)將其施工人員和設(shè)備撤出工地。浙江大地公司提出要求唐華、劉戰(zhàn)來(lái)排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工的訴請(qǐng)應(yīng)當(dāng)予以支持；因合同無(wú)效，唐華從浙江大地公司領(lǐng)取的水泥價(jià)值5840元，該款應(yīng)當(dāng)予以退還；唐華在浙江大地公司預(yù)支的工程款165000元，浙江大地公司認(rèn)為系在涉案橋梁工程中支取證據(jù)不足，對(duì)浙江大地公司要求唐華返還該165000元工程款的訴請(qǐng)不予支持。中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定報(bào)告書確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，同時(shí)浙江大地公司項(xiàng)目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)開(kāi)工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司對(duì)造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對(duì)該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司并無(wú)合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來(lái)賠償損失于法無(wú)據(jù)，不予支持。綜上，案經(jīng)一審法院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條、第二百七十二條第三款、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第四條之規(guī)定，判決：一、浙江大地公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無(wú)效；二、唐華、劉戰(zhàn)來(lái)于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；三、唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地公司損失96265元；四、唐華返還浙江大地公司水泥材料款5840元；五、駁回浙江大地公司其他訴訟請(qǐng)求。

本院認(rèn)為，綜合雙方當(dāng)事人的舉證、質(zhì)證及訴辯意見(jiàn)，本案二審的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：1、唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款；2、工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)；3、一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)是否正確。

（一）關(guān)于唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款。經(jīng)查，唐華與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂橋梁工程承包協(xié)議后，又代表黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，承包施工浙江大地公司承建的涉案工程k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月領(lǐng)取該165000元工程款時(shí)，既是涉案橋梁工程的承包人，也是路基工程承包人的代表人，唐華分四次領(lǐng)取該165000元所寫的借據(jù)中，并未注明款項(xiàng)用途?，F(xiàn)黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司出具證明，表示該165000元是唐華代表該公司領(lǐng)取的路基工程款，而浙江大地公司與黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司尚未就路基工程進(jìn)行結(jié)算，故認(rèn)定該165000元為唐華領(lǐng)取的路基工程款，對(duì)浙江大地公司的利益并無(wú)實(shí)際影響，故一審判決認(rèn)定該165000元不屬于本案所涉橋梁工程款并無(wú)不妥，浙江大地公司要求唐華返還該款的依據(jù)不足，本院不予支持。

（二）工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有施工資質(zhì)的唐華個(gè)人施工，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書》無(wú)效。因合同無(wú)效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒(méi)有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)對(duì)另四座橋梁進(jìn)行施工，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司存在明顯過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，亦存在過(guò)錯(cuò)。一審判決根據(jù)雙方過(guò)錯(cuò)程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對(duì)合同無(wú)效和工期延誤造成的損失，沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。

（三）一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)是否正確。二審期間，經(jīng)浙江大地公司與唐華、劉戰(zhàn)來(lái)確認(rèn)，除留西河橋外，其余四座橋梁已由浙江大地公司另外轉(zhuǎn)包他人施工完畢，唐華、劉戰(zhàn)來(lái)并未占據(jù)該四座橋梁的施工現(xiàn)場(chǎng)，故一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出該四座橋梁已無(wú)必要，應(yīng)予更正。但劉戰(zhàn)來(lái)等并未撤出留西河橋的施工現(xiàn)場(chǎng)，鑒于唐華系與浙江大地公司簽訂承包合同的相對(duì)人，其負(fù)有將妨礙施工的設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)的義務(wù)。由于唐華與劉戰(zhàn)來(lái)所簽的工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議亦屬無(wú)效，故劉戰(zhàn)來(lái)占據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)并無(wú)合同依據(jù)，理當(dāng)撤離。為使浙江大地公司順利完成施工任務(wù)，一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出留西河橋施工現(xiàn)場(chǎng)并無(wú)不當(dāng)。

綜上，一審法院認(rèn)定事實(shí)基本清楚，適用法律正確，但判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋施工工地已無(wú)必要，本院予以變更。依照《中華人年共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：

一、維持安徽省黃山市中級(jí)人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號(hào)民事判決主文第一、三、四、五項(xiàng)，即“浙江大地交通工程有限公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書》無(wú)效；唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地交通工程有限公司損失96265元；唐華返還浙江大地交通工程有限公司水泥材料款5840元；駁回浙江大地交通工程有限公司其他訴訟請(qǐng)求”。

二、變更安徽省黃山市中級(jí)人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號(hào)民事判決主文第二項(xiàng)為：唐華、劉戰(zhàn)來(lái)于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地交通工程有限公司繼續(xù)施工。

本判決為終審判決。

五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。

《中華人民共和國(guó)合同法》。

第五十八條合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，()也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包人。

總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。

禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。

最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》。

第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。

工期延誤申請(qǐng)書通用篇十三

為確保良好的`施工現(xiàn)場(chǎng)，更好的安全施工及施工駐地的安全衛(wèi)生條件，我方現(xiàn)鄭重承諾：

一、在施工期間，嚴(yán)格按業(yè)主和市場(chǎng)要求，依照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《施工許可證》，明確安全責(zé)任，做好施工組織設(shè)計(jì)和施工安全技術(shù)交底，服從業(yè)主和市場(chǎng)相關(guān)部門的日常管理和檢查。

二、對(duì)本單位施工人員進(jìn)行安全教育，有健全的安全管理制度和培訓(xùn)教育記錄，保證施工人員不違反市場(chǎng)管理規(guī)定和國(guó)家法律法規(guī)。服從市場(chǎng)和公司監(jiān)管。

三、我方將實(shí)行文明施工，設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人，向市場(chǎng)和相關(guān)部門解釋施工安全工作保障情況及施工方案實(shí)施情況，保證施工人員、設(shè)備的安全。

四、嚴(yán)格遵守施工場(chǎng)地清潔衛(wèi)生的要求，施工中嚴(yán)格遵守安全、文明施工管理有關(guān)規(guī)定，做到安全文明施工。

五、施工駐地，我方將配備清掃人員，并定期進(jìn)行宿舍衛(wèi)生檢查，堅(jiān)決杜絕違規(guī)使用電器，我方將按照公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行。

承諾人：公司名稱（蓋章）。

法定代表人或委托代理人（簽字）：

日期：8月5日