在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
最新翻新外墻申請書如何寫一
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元,在加工量達到_%,定作方付給承攬方_元,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方_元,預留_元作為質保金一年后付清。定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金__元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%或酬金總額的__%違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__各留存一份。
定作方:承攬方:
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
日期:
最新翻新外墻申請書如何寫二
甲方:
地址:
電話:
乙方:
地址:
電話:
經甲乙雙方共同協(xié)商,甲方同意將石材翻新、防水防污及石材結晶處理工程承包給乙方進行施工,特訂立本協(xié)議。
一、工程項目與范圍:
石材面翻新、防水防污及石材結晶處理工程項目.
二、工程承接方式:
乙方采用包工、包料、包設備的方式。
三、工程標準:
以乙方施工前所做的樣板為標準:石材表面無明顯劃痕、疤痕、平滑光亮,折光度達到80%以上,表面硬度增強,光潔明亮。
四、翻新及晶面處理程序:
1:中性清潔劑配合洗地機將石材地面清洗干凈。
2:用石材膠把白洞石的洞補平,然后進行下列的翻新。
3:打磨鉆石鋼碟,其作用先將石材接口不平處磨平。
4:打磨1-2號磨碟,其作用是覆蓋鉆石鋼碟打磨的疤痕。
5:打磨3號至7號磨碟,其作用是達到光滑、光亮。
6:采用晶面粉配合天然墊打磨做晶面,達到光亮清晰作用。
7:用防水防污劑給石材表面做防水處理。
8:將石材表面殘余粉沫洗凈,待地面干透后用晶面劑配合3m粉紅色磨光墊打磨形成光亮保護層,提高石材硬度,加強抗磨防滑功能。
9:最后用3m拋光墊配合打磨機進行拋光,以達到最佳效果。
五、工程施工期限:
乙方配備翻新機及配套設備等,施工期限預計 天。
六、雙方責任
1:甲方責任:
a、甲方派專職人員與乙方協(xié)調,并監(jiān)督檢查工程質量及工程進展,及時驗收和評估。
b、甲方免費提供乙方施工所需水、電并協(xié)助乙方及時配備施工所需的水、電設施,以確保乙方按時完成工期。
c、甲方免費提供施工工具房一間,以便于乙方工作和放置設備以及材料。
d、甲方有責任通知并做好相關部門及人員的工作,以便乙方順利進行施工作業(yè)。 e、甲方免費提供乙方吃住,便于乙方順利完成甲方工程。
2:乙方責任:
a:乙方確保使用的清潔設備及材料的適用性,不會造成任何不良后果。
b:每天施工工作結束后,應及時清理施工現(xiàn)場,保持施工現(xiàn)場衛(wèi)生整潔。
c:在施工過程中乙方人員人為損壞甲方財物乙方應予以賠償(原有損壞部分甲乙雙方應在施工時予以確認)。
d:乙方在施工過程中因違章操作發(fā)生意外事故,均由乙方承擔責任。
e:乙方在施工期間無故拖延工期給甲方帶來的損失由乙方負全部責任。
七:工程價格
石材翻新工程由本公司包工包料:工程單價為人民幣 元/㎡,石材結晶處理單價為人民幣 元/㎡。
1:工程面積 ㎡,工程總價為( 元/㎡×實際面積)。
八:付款方式:
甲方于開工時預付工程款的30%,現(xiàn)金為 給乙方,乙方收到預付工程款后才進場,工程量完成80%時,再預付工程款的60%,工程完工后的當天驗收,驗收后的三天內一次性支付乙方全部工程款。
九:本協(xié)議有效期自20 年月日至20 年月日。
十:本協(xié)議一式兩份、甲、乙雙方各執(zhí)壹份、均具有同等法律效應。
十一:本協(xié)議如有未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
代表簽名: 代表簽名
年月日:
您可能關注的文檔
- 推薦承租人加裝電梯的協(xié)議書范本(九篇)
- 玉米品種名稱變更申請書 玉米品種名稱變更申請書范文(四篇)
- 刑事物價鑒定申請書范本(大全16篇)
- 信用證業(yè)務合作協(xié)議書(大全20篇)
- 最新我愛你爺爺范文怎么寫(模板16篇)
- 學?;貓?zhí)條范文 學校通知回執(zhí)如何填(4篇)
- 收心通知范文范本(匯總10篇)
- 醫(yī)院檢驗設備維修申請書 醫(yī)院儀器申請書(7篇)
- 公會通告范文范本 公會公告寫什么好(6篇)
- 買賣合同結算協(xié)議書(通用14篇)
- 探索平面設計師工作總結的重要性(匯總14篇)
- 平面設計師工作總結體會與收獲大全(20篇)
- 平面設計師工作總結的實用指南(熱門18篇)
- 免費個人簡歷電子版模板(優(yōu)秀12篇)
- 個人簡歷電子版免費模板推薦(通用20篇)
- 免費個人簡歷電子版制作教程(模板17篇)
- 學校貧困補助申請書(通用23篇)
- 學校貧困補助申請書的重要性范文(19篇)
- 學校貧困補助申請書的核心要點(專業(yè)16篇)
- 學校貧困補助申請書的申請流程(熱門18篇)
- 法制教育講座心得體會大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作總結與計劃(模板18篇)
- 教學秘書的工作總結案例(專業(yè)13篇)
- 教師的超市工作總結與計劃(精選18篇)
- 單位趣味運動會總結(模板21篇)
- 禮品店創(chuàng)業(yè)計劃書的重要性(實用16篇)
- 消防隊月度工作總結報告(熱門18篇)
- 工藝技術員工作總結(專業(yè)18篇)
- 大學學生會秘書處工作總結(模板22篇)
- 醫(yī)院科秘書工作總結(專業(yè)14篇)
相關文檔
-
翻 新 外 墻 申請書(精選15篇)11下載數(shù) 377閱讀數(shù) -
外 墻 清潔承包合同書外 墻 清包合同書(三篇)47下載數(shù) 103閱讀數(shù) -
派出所
墻 面翻 新 報告范文 辦公樓墻 面翻 新 請示(九篇)35下載數(shù) 370閱讀數(shù) -
墻 面翻 新 工程協(xié)議書墻 面翻 新 工程協(xié)議書范本(9篇)50下載數(shù) 999閱讀數(shù) -
墻 面翻 新 工程協(xié)議書墻 面翻 新 施工方案(8篇)31下載數(shù) 630閱讀數(shù) -
屋內
墻 面翻 新 報告范文通用 屋內墻 面翻 新 報告范文通用版(9篇)10下載數(shù) 963閱讀數(shù) -
屋內
墻 面翻 新 報告范文 屋內墻 面翻 新 報告范文怎么寫(5篇)47下載數(shù) 778閱讀數(shù)