2023年定做果筐協(xié)議書通用(九篇)

下載文檔

格式：DOC 上傳日期：2023-01-12 14:20:34 頁碼：14

2023-01-12 14:20:34 小編：ZTFB

無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

2023年定做果筐協(xié)議書通用一

承攬定做合同

天津五市政公路工程有限*司

承攬定做合同

合同編號：

承攬方（全稱）：

定做方（全稱）：

簽訂日期：?合同簽訂地點(diǎn)：

定做方委托承攬方加工?，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：定做產(chǎn)品

品名?規(guī)格?單位?數(shù)量?備注

第二條：定做成品質(zhì)量要求：

（加工定做物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

原材料的消耗定額：

（1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定做方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條：技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

（1.承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在?（時間）內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在?（時間）內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定做方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定做方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議簽訂后?天內(nèi)提供技術(shù)資料，圖紙等。）

第五條：價款或酬金：

第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定做方應(yīng)當(dāng)在接到承攬方書面通知后?天內(nèi)驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為

天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）

第七條：交（提）貨的時間和地點(diǎn)：

第八條：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第九條：運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第十條：結(jié)算方式及期限：

第十一條：其他：

第十二條：承攬方的違約責(zé)任：

1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.未按合同規(guī)定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

5.不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____%（10%—30%幅度）或酬金總額的_____%（20%—60%幅度）違約金。

6.異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。

8.由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。

9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10.擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條?定做方的違約責(zé)任：

1.中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金。

3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定做方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失。

4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定做方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定做物的，承攬方有權(quán)將定做物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定做方；變賣定做物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定做方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定做物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5.超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6.無故拒絕接收定做物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7.變更交付定做物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定做方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可直接向人民法院起訴。

2023年定做果筐協(xié)議書通用二

定做方：____________ 承攬方：____________

簽訂地點(diǎn)：____________ 簽訂地點(diǎn)：____________

簽訂時間：______年___月__日簽訂時間：______年___月__日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限：______________。

二、定作方帶料：________________________________________________________。

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：_________________________________________________。

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：___________________________________。

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：___________________________________。

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：______________________________________________。

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_______________________________________________。

八、交(提)貨方式及地點(diǎn)：_______________________________________________。

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間：__________________________________________。

十、結(jié)算方式及期限：_________________________________________________。

十一、違約責(zé)任：________________________________________________________。

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

十四、雙方協(xié)商的其它條款：

定做方承攬方

單位名稱(章)____________ 單位名稱(章)____________

單位地址：____________ ? 單位地址：____________

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

________年____月____日 ? ________年____月____日

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

2023年定做果筐協(xié)議書通用三

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費(fèi)。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費(fèi)的權(quán)利和義務(wù)。

3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費(fèi)等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務(wù)費(fèi)

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費(fèi)用。

第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)

1、本合同期限內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。

3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔(dān)保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認(rèn)為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責(zé)任

1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

第八條其他

1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同相沖突的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

時間：

2023年定做果筐協(xié)議書通用四

定作人 (甲方)：

承攬人 (乙方)：