裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告 宿舍裝修報告(八篇)

心得體會是指一種讀書、實踐后所寫的感受性文字。優(yōu)質(zhì)的心得體會該怎么樣去寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的心得體會范文，希望對大家能夠有所幫助。

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告一

供方： (以下簡稱乙方)

甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)中華人民共和國

合同法，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。

一. 合同內(nèi)容：

1.所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關信息(詳情見訂購單)。

二. 質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求)：

1. 乙方必須提供全新的材料，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權(quán)屬清楚，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。

2. 材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。裝飾材料購銷合同三 交貨時間與地點：

1. 甲方負責承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。甲方負責交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收。

2. 交貨時間： 交貨地點：

四.付款方式：

1. 要求甲方先支付材料款的 待發(fā)貨時甲方再支付剩下材料

款的 ，乙方收到款項后發(fā)貨。

五.雙方違約責任：

甲方責任：

1. 甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝，應提前天通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。

2. 甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收

材料。

乙方責任：

1. 乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時，少交部分，甲方如需要，應照數(shù)補齊，甲方如不需要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由乙方自行承擔，如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應該給甲方不能交貨部分材料款總值的 % 的違約金，甲方另行采購。

六.合同爭議解決方式：本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商，調(diào)解不成的可由當?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍數(shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁解決。

七. 合同生效：

本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

授權(quán)代表簽字蓋章： 授權(quán)代表簽字蓋章：

年 月 日 年 月 日

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告二

甲方：_________代表人：_________

乙方：_________代表人：_________

依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程地點_________。

2、工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內(nèi)容。

3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

5、合同價款及付款方式：

本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結(jié)清工程余款，工程發(fā)票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務

甲方：

1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

3、負責協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關系;

4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

5、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

6、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;

7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

3、負責對現(xiàn)場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應盡快負責修復;

4、文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

三、工程變更

1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續(xù)后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標準及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

五、質(zhì)量標準及驗收

1、本工程質(zhì)量標準按______年______月______日發(fā)布的______省《住宅裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行。

2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應通知甲方在5天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效。

3、如未經(jīng)驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證，經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質(zhì)量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局______年______月______日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。

工程完工后，乙方應根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范"，進行室內(nèi)環(huán)境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設部建辦質(zhì)()17號文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié)，應列入工程預算中，檢測結(jié)果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產(chǎn)生的治理費用。

6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

六、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認簽字，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

七、工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。

2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

3、甲方責任：

(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

(2)由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔。

(3)工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承擔責任。

(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5)甲方未辦理有關手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

4、乙方責任

(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關部門進行調(diào)解，如調(diào)解不成的，可提交______仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項

1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

十一、附則

1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。

5、本合同一式_________份，雙方各執(zhí)___________份。

甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________

代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______

電話或手機：__________電話或手機：______________

_________年____月____日_________年____月____

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告三

原告：_____________裝飾設計工程有限公司

法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，為維護原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權(quán)益。。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人：______________裝飾設計工程有限公司

_____年_____月_____日

附：合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明文件_____份。

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告四

發(fā)包方（以下簡稱甲方）

代理人（姓名）身份證號：住所：聯(lián)系電話：

承包方（以下簡稱乙方）

單位地址：施工負責人：聯(lián)系電話：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合______市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條工程概況

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積：

1.3工程承包，采取下次第種方式：

（1）乙方包工、包全部材料

（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料

1.4工程期限90日（以水電工作結(jié)束的第二天起計算）

開工日期：年月日

竣工日期：年月日

1.5工程款和工程預算表：

（1）工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）

（2）工程預算表應當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

（3）工程預算表應當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。

第二條甲方工作

2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。

2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。

2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。

2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。

2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。

第三條乙方工作

3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準，按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。

3.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定；

（1）無有關房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。

（2）不得擾民及污染環(huán)境。

（3）負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。

（4）保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。

（5）保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規(guī)范、設計書，參考價格等有關資料以便查閱。

3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。

第四條工程變更

4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結(jié)清。

第五條工期延誤

5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延；

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延；

（1）甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；

（2）甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；

（3）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。

5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延；由于乙方施工造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.6在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第六條工程驗收

6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：

（1）材料驗收；

（2）隱蔽工程驗收；

（3）竣工驗收。

6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。

6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。

6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”（作為竣工驗收單附件）后亦可先行入住。

6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。

第七條工程款支付方式

7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。

7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第八條違約責任

8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付對方違約金，并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

8.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，甲方應當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。

8.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方應當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。

第九條附則

9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協(xié)商解決。

9.3本合同履行完畢后自動終止。

備注：

1、自竣工驗收之日起，計算裝飾裝修保修期為五年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年；

2、保修期內(nèi)因乙方施工、用料不當?shù)脑蛟斐傻难b飾裝修質(zhì)量問題，乙方須及時無條件進行維修；

3、保修期內(nèi)因甲方使用、維護不當?shù)脑蛟斐娠椕鎿p壞或不能正常使用，乙方酌情收費維修；

4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效

甲方（簽字）乙方（蓋章）

年月日年月日

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告五

發(fā)包人：（以下簡稱甲方）

承包人：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在同等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：___________________。

1.2 工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)。

1.3 工程承包方式：雙方約定采取下列第___種承包方式。

(1)承包人包工、包料(承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);

(3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

第二條工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。

第三條施工圖紙

雙方約定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______元，由發(fā)包人支付(此用度不在工程價款內(nèi))。

第四條發(fā)包人義務

4.1 開工前____天，為承包人進場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設回堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;

4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部分辦理相應的審批手續(xù);

4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)視，負責材料進場、竣工驗收。

第五條承包人義務

5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操縱規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，定期保質(zhì)完成工程;

5.2 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場治理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

第六條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程用度及工期。

第七條材料的提供

7.1 由發(fā)包人提供的材料、設備(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

7.2 由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量分歧格而影響工程質(zhì)量的，返工用度由發(fā)包人承擔，工期順延。

8.3 發(fā)包人未定期支付工程款，合同工期相應順延。

8.4 因承包人責任不能定期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在題目的，返工用度由承包人承擔，工期不順延。

第九條工程驗收和保修

9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后進入下一項施工項目。

9.2 工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。

第十條工程款支付方式

10.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：工程進度過半指：

(2)其他支付方式：

10.2 工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。

10.3 工程款全部結(jié)清后，承包人應向發(fā)包人開具正式同一發(fā)票。

第十一條違約責任

11.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

11.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

11.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

11.4 發(fā)包人未定期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

11.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

11.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部分調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交成都市裝飾協(xié)會仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十三條幾項具體規(guī)定

13.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運用度(大寫)________元(此用度不在工程價款內(nèi))。

13.2 施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

13.3 施工期間，承包人天天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。

第十四條 其他約定事項：

第十五條附則

15.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

15.3 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部分____份。

15.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告六

房屋所有者： (以下簡稱“甲方”)

施 工 方： (以下簡稱“乙方”)

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室

裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

第一條 工程概況

1.1 工程地點：_______________小區(qū)___號樓___單元____室。

1.2 建筑面積及結(jié)構(gòu)：____m2;_____室_____廳______廚______衛(wèi)。

1.3 工程內(nèi)容及做法：詳見設計圖及預算書

1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

(1) 乙方包工、包料。

(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

(3) 乙方包工、甲方包料。

1.4 工程期限_____天，開工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年____月_____日。

1.5合同價款：本合同工程預算造價為：人民幣___________元，大寫(人民幣)：_________________________________元;(若要變更施工內(nèi)容、變更材料，工程造價按實結(jié)算)。

第二條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

(1) 甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。

(2) 委托乙方設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。

第三條 甲方義務

3.1開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。以不影響施工為原則;

3.2提供施工期間的水、電、氣;

3.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;

3.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線，應取得相關部門同意;

第四條 乙方義務

4.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標

準，按期保質(zhì)完成工程;

4.2 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

4.3 保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;

4.5 嚴禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)。經(jīng)甲方同意后可對暖氣及水管線進行改造;

4.6 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方指派項目經(jīng)理做為執(zhí)行工程施工的代表人。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

第五條 工程變更

5.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂設計變更書，明確工程變更的相關費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡未經(jīng)甲方書面同意的更改施工內(nèi)容所所引起的一切后果，均由乙方承擔;

5.2 甲方增加的施工項目，乙方需在計設、施工方案做出并對增加施工項目具體報價后方予以施工。 否則甲方有權(quán)拒付增中的工程款。

第六條 材料的提供

6.1 由甲方提供的材料、設備;甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔;

6.2 由乙方提供的材料、設備;乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提;

6.3除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

(4)甲方未按時參加階段驗收而造成的工期延誤。

7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

7.3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

第八條 工程驗收和保修

8.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

(1)隱蔽工程驗收;

(2)竣工驗收。

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

8.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，過期視為認可。

8.3 工程驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并向甲方開具工程保修單，承擔壹年的保修責任。

第九條 工程款支付方式

第十條 違約責任

10.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法

律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成的經(jīng)濟損失由責任方負責賠償。

10.2 未辦理驗收手續(xù)或未結(jié)清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

10.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其它損失。

10.2 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

10.3 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

第十一條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，按下列第______種方式解決：

(1)提交本地仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

第十二條 附則

12.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

12.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

12.3 本合同一式_______份，雙方各執(zhí)______份。

12.4 本合同附件包括施工圖紙、報價表、預算報價說明書及設計變更書、隱蔽驗收簽證為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字)： 乙方(蓋章)：

年 月 日 年 月 日

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告七

合同編號：_______________

______年___月___日

發(fā)包方：

承包方：

甲、乙雙方經(jīng)過全面充分磋商，甲方同意委托乙方承接專賣店______________，為明確雙方的權(quán)利、義務和責任，保證工程按質(zhì)按量順利進行，本著信任、協(xié)作、配合、守約的原則，特訂立本合同，以便遵循。

第一條工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內(nèi)容：

4、工程期限：

本工程正式施工從_____年_____月_____日——_____年_____月_____日，施工期為_____天。如有不可抗拒的因素，工期順延。

5、工程裝飾裝修建筑面積：

第二條工程價款

1、工程款：本合同工程造價為：____________;

金額大寫：___________________________。

2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條施工圖紙

1、圖紙、提供的套數(shù)：壹套;

2、保密要求：圖紙和預算屬于乙方的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)機密，僅供甲方在本合同中約定

的房屋裝修使用，甲方不得提供用于其它房屋裝修使用。

第四條材料的提供

1、乙方為甲方所提供的材料數(shù)量為計劃數(shù)量，在時間數(shù)量與計劃數(shù)不一致時，以實際

數(shù)量為準;

2、屬甲方供應的材料由甲方對所供應的材料質(zhì)量承擔責任，由于甲方供應的材料質(zhì)量

應造成施工質(zhì)量不合格或工期延誤的，其損失有甲方承擔且工期順延，但甲方委托乙方采購部正式采購的除外;

3、甲方應按約定的供應時間供應材料，如發(fā)生延期，工期順延;

4、甲方供應的材料送達工地時，甲方應通知乙方代表進行數(shù)量確認，并辦理交接手續(xù);

5、乙方提供的主要材料運進工程現(xiàn)場使用前必須由甲方驗收確認后方可施工，因為甲方未簽字確認耽擱工期正常順延;

6、甲方接到乙方材料驗收通知時應及時進行驗收;

7、乙方提供工程材料若出現(xiàn)市場斷、缺貨時乙方可采用相等材質(zhì)、價格、的材料。

第五條工程價款的支付方式

1、工程價款及結(jié)算合同一經(jīng)簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認的預算價款作為依據(jù)，按以下約定支付工程款：乙方進場前_____日內(nèi)，甲方應付總工程款的_____%，計______________________________元整;

2、當工期進度過半甲方第二次付總工程款的_____%，計______________________________元整;

3、剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算，計______________________________元整;工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關資料交送甲方，甲方結(jié)清尾款。

第六條工期的延誤

1、以下原因造成的工期延誤，工期相應順延

工程項目增加或設計變更;

非乙方原因停水、停電累計超過8小時;

甲方自作項目影響乙方施工的;

合同中約定或甲方同意工期順延的其它情況;

甲方未按合同約定繳納給乙方中期、尾款、增項款的;

其它不可抗力因素。

2、乙方在以上情況發(fā)生后3日內(nèi)，就延誤的原因向甲方提出報告，甲方代表在收到報

告后3日內(nèi)應與確認、答復、延期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。

3、非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

第七條工程質(zhì)量及驗收

1、檢查與返工

甲方有權(quán)對乙方的施工質(zhì)量進行檢查，乙方的施工質(zhì)量達不到《建筑裝飾裝修

工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》，甲方有權(quán)要求乙方返工，因返工造成的損失，由乙方承擔，且工期不予順延;

如因甲方的要求進行設計變更或材料更換的，甲方除應承擔設計變更和材料更

換的費用外，如該項目已施工的甲方應承擔已做工程的費用，工期相應順延;

工程質(zhì)量是因甲方自購材料的原因造成不合格的，其損失由甲方自行承擔。甲

方要求更換和返工的，返工費用由甲方承擔工期相應順延。

2、隱蔽工程和分項驗收

工程具備履蓋、掩蓋條件時，乙方應在二十四小時前通知甲方進行驗收。經(jīng)驗收合格，甲方再驗收記錄上簽字后乙方可繼續(xù)進行施工;驗收不合格的，乙方應在整改后重新通知甲方進行驗收;

甲方在收到通知后不在規(guī)定的期限內(nèi)參加驗收或參加驗收后未在驗收記錄上簽字

的，可視為甲方以驗收合格，乙方可進行被隱蔽項目的下道工程繼續(xù)施工;

3、竣工驗收

工程竣工后，乙方應在48小時前通知甲方進行驗收，甲方應自身原因不能按期

驗收的，應通知乙方延期驗收，但延期不能超過兩天;

甲方不參加驗收的，由乙方自行組織乙方的質(zhì)檢部門驗收，其驗收結(jié)果視為甲

方認可;

甲方在乙方通知的時間內(nèi)不進行驗收，未經(jīng)驗收入住的，視為驗收合格;

無論甲方是否參加驗收當其提出對已經(jīng)隱蔽工程進行重新進行檢驗的要求時，乙方應按要求剝露，并在驗收后進行履蓋和修復。如檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期;如驗收不合格，乙方承擔費用，工期予與順延;

甲、乙雙方對質(zhì)量產(chǎn)生爭議的，雙方約定按國家技術監(jiān)督部門的驗收結(jié)果為準，如檢驗合格，由甲方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期;如檢驗不合格，乙方承擔費用工期予以順延。

第八條工程監(jiān)理

監(jiān)理工程師的姓名_______________;單位_______________;聯(lián)系方式_______________;監(jiān)理工程師的職責______________________。

第九條維修約定

1、本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為______個工作日。

2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問題，乙方實行有償維修。

3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時，乙方實行有償服務。

第十條違約責任

1、合同簽訂后任何一方均應按照本合同的約定執(zhí)行，任何違反本合同的規(guī)定的行為均

視為違約。

2、乙方原因不能按期完工的，每拖延一日向甲方支付合同價款0.05%的違約金，但累

計違約金數(shù)額不超過合同價款的2%。

3、甲方原因不能按期完工的，每拖延一日向乙方支付合同價款0.05%的違約金，但累

計違約金數(shù)額不超過合同價款的2%。

4、合同生效后，甲方不得擅自解除合同，否則甲方應向另一方支付合同價款30%的違

約金。

5、因乙方的工程施工原因違反物業(yè)管理有關規(guī)定，造成甲方不能全額退還押金、保證

金的、由乙方承擔甲方的損失部分。

6、合同僅作為雙方工程約束合同，由甲方用作他用，乙方不承擔任何相應間接或直

接責任。

7、合同條款未約定的，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第十一爭議解決

合同履行中如發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成時：

1、向_____________仲裁委員會申請仲裁

2、向_______方所在管轄權(quán)的人民法院提前訴訟;

甲方：

委托代理人：

聯(lián)系電話：

_______年____月____日

乙方：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

_______年____月____日

對于裝飾寢室內(nèi)容心得體會報告八

邁進大學生活的最后一個年頭，站在我們面前的就是那個向往已久的工作社會。我在校園里生活了數(shù)十載，而社會與校園是完全不同的兩個世界，也許我不能完全立刻適應這激烈殘酷的社會，所以我選擇一個過渡的橋梁，這就是——專業(yè)實習。

我的專業(yè)是裝潢設計，也就是平面設計，是我以后就業(yè)的主要方向之一但我對裝飾設計十分感興趣，所以我選擇了一個裝飾公司來豐滿自己幼嫩的翅膀。這個公司是即裝飾設計與施工為一體的大型裝飾工程公司，是房地產(chǎn)開發(fā)商與消費者之間的橋梁，在這里實習會使我得到更好的鍛煉，而這種既有科學知識的嚴謹，也有藝術的魅力。

實習的五十天很快就要結(jié)束了。再回首這豐收的一個月，我感到十分的欣慰，它使我在實踐中了解社會，讓我學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也打開了視野增長了見識，為我即將走向社會打下堅實的基礎。為了表達自己收獲的喜悅，我將分開幾個部分講一下自己的感受報告實習的情況：

裝飾工程有限公司是一家集設計，施工為一體的大型專業(yè)化公司，專門從事高端產(chǎn)品，經(jīng)過15年的高速發(fā)展，合成行已經(jīng)成為國內(nèi)知名的裝飾企業(yè)，具有國內(nèi)一流的工程設計和管理水平，設計作品多次獲國內(nèi)外大獎，十多年來公司先后承擔過酒店，會所，別墅，寫字樓等大型室內(nèi)外裝飾工程，工程業(yè)務遍及全國十多個省市，積累了豐富的施工經(jīng)驗和雄厚的技術實力。

公司的主要業(yè)務有：

與各大房地產(chǎn)商合作，做酒店，會所，別墅，寫字樓等大型業(yè)務的精裝修。

公司特點及優(yōu)勢：

①即設計與施工為一體，有國內(nèi)設計室和龐大專業(yè)的技術工人。

②靈敏的信息，和可靠的業(yè)務。

③良好的信譽。

④雄厚的技術力量。

⑤高素質(zhì)的人才結(jié)構(gòu)。

能在這么有實力的裝飾公司實習我十分的高興。我也十分的珍稀這樣來之不易的機會，好好的向同事們學習增長自己的知識與經(jīng)驗。

在的這五十天我是慢慢的進入工作角色的，由開始的學習簡單的繪圖到成為同事們的助理，再到參與到項目中來，干一些有用的事情。這些漸漸的進步是同事們給與我的肯定，也是我努力的結(jié)果。我得的不僅僅是知識，還得到了走向社會的自信，下面簡單介紹一下我在合成行所參與的一些工作：

我在的這五十天里，一直跟項目經(jīng)理做一期底越豪華歐式樣板房的工作。剛開時我只能作一些雜事，給同事們打打下手，過了幾天就跟經(jīng)理去已經(jīng)做完的，花費了三天時間，手繪草圖，量尺寸，用于做的竣工圖，寫竣工報告。實習期間有外出考察，外出考察的主要任務就是考察下一期的工地以及消費市場，做好記錄和拍照工作。

還有其他時間我的重點是學習如何高效，快速地掌握繪圖技能，還有一些具體的施工常識，以免以后的工作中設計出來的圖紙合適，合理，且合乎人們審美標準。我知道了如何具體的施工和施工的步驟，如何設計的更合理和人性化，注意到了很多以前我容易忽視的細節(jié)，以便在以后的工作和學習中不出笑話，不出差錯，在設計的道路上要比別人早一步，做的更好更周到。

當我掌握的一些基本的繪圖技能和施工常識之后，經(jīng)理便放手讓我干一些局部裝修修改的繪圖工作，我先是去要改動的地方拍照，做記錄，后量尺寸，手繪草圖，后上機做改前大樣圖，然后聽從經(jīng)理，工長和監(jiān)理的意見做改動后的圖紙，接下來做該改動地方的技術變更書面說明等。

我興的事莫過于參與了這次項目的竣工圖繪制工程，我負責了整整一層樓的平面繪制工作，這對我來說是一個巨大的考驗，我用了兩天拍照，做記錄，后量尺寸，手繪草圖，用了三天上機繪制。經(jīng)過最后一周的努力，我把自己制做的圖紙上交給領導，領導對我的工作十分的滿意，這也使我信心倍增，對未來十分的憧憬。

這次實習過程我學了一些從未接觸過的東西，我有一種體會就是：知識沒有界限，只要你肯學就肯定能進入到這個知識的領域中來。這對我以后的工作生活是一個很好的啟示，只要努力你就可以得到你所想要的東西！

經(jīng)過一個多月艱苦而又快樂的實習旅程我滿載而歸。我不僅僅學會到了裝飾行業(yè)的知識，把裝飾設計的理論和實際緊密的聯(lián)合起來，我得到更加寶貴的東西就是經(jīng)驗與自信，我不再害怕社會激勵競爭。我現(xiàn)在喜歡上了暴風雪的洗禮，我會真誠的對待以后的每一件事和每一個人。相信有了這次實習的成功經(jīng)歷，我會在以后的崗位上走的更穩(wěn)，做得更好！